加工合同模板匯編6篇
隨著(zhù)法律觀(guān)念的日漸普及，越來(lái)越多事情需要用到合同，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務(wù)。那么大家知道合同的格式嗎？下面是小編精心整理的加工合同6篇，歡迎大家分享。
加工合同 篇1
甲方：
乙方 ：
乙方為甲方加工零件一批。
經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守：
第一條：加工成品質(zhì)量要求：
一：甲方提供圖紙和質(zhì)量要求。
二：乙方按照甲方圖紙要求進(jìn)行加工。
第二條：甲方提供圖紙共計：份，由甲方于 年 月日前送交乙方。乙方在依照甲方的要求進(jìn)行加工期間，發(fā)現提供的圖紙不合理，應當及時(shí)通知甲方；甲方應當及時(shí)回復，提出修改意見(jiàn)。
第三條：加工價(jià)款：按核定價(jià)格計算共計：元。（乙方附明細清單）
第四條：驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，乙方通知甲方到廠(chǎng)驗收，驗收標準以合同規定的質(zhì)量要求和圖紙為標準，數量以合同規定為標準。
第五條：交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：年 月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行。由甲方自行提貨。
第六條：乙方不履行合同時(shí)，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款；甲方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第七條：結算方式及期限：甲方收到全部加工件，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳。
第八條：乙方的違約責任
一：乙方如未按合同規定的質(zhì)量交付加工件，甲方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，乙方應當負責重新加工，并承擔逾期交付的責任。
二：乙方逾期交付加工件的，應當向甲方償付違約金，每逾期一天，按逾第六條：本合同簽字之日，甲方向乙方給付預付款：元（大寫(xiě) ：
期交付部分的價(jià)款總額的百分之一償付違約金。
三：乙方不能交付加工件的，應向甲方償付不能交付加工工件部分價(jià)款總值50%的違約金。
第九條：甲方的違約責任
一：甲方如中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，對已加工工件等經(jīng)甲方認定后賠償乙方因此造成的損失。
二：甲方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分加工件價(jià)款總值50%的違約金。
三：甲方如未按合同規定的時(shí)間向乙方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付加工件的日期得以順延外，甲方應當償付乙方因停工待料的損失。
四：甲方如超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，向乙方償付違約金。
第十條：不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使加工件或原材料毀損、滅失的，乙方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后，可免予承擔違約責任。但乙方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除乙方責任；在甲方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，甲方應當承擔責任，并賠償
第十一條：本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調解，或向合同管理機關(guān)申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同一式 份，甲乙雙方各執一份。
甲方： （蓋章） 乙方： （蓋章）
代表人： 代表人：
地址： 地址：
電話(huà)： 電話(huà)：
開(kāi)戶(hù)銀行： 開(kāi)戶(hù)銀行：
帳號： 帳號：
年 月 日
加工合同 篇2
甲方：(委托方)
乙方：(加工方)
為保護合法持有商業(yè)秘密的正當權益，防止同行業(yè)其它企業(yè)或個(gè)人對甲方之不正當競爭，根據《反不正當競爭法》、《深圳經(jīng)濟特區企業(yè)技術(shù)秘密保護條例》等國家和深圳特區有關(guān)政策，甲乙雙方在平等自愿的前提下，共同信守以下條款做好保密工作：：
一、委托加工涉及甲方的商業(yè)秘密包括：產(chǎn)品(含不合格產(chǎn)品、報廢品)、樣品、工藝資料、印制板(CB)、軟件資料、原材料、圖紙、來(lái)往郵件、客戶(hù)信息等資料。
二、甲方對委托乙方加工所交付的所有物品享有所有權。
三、乙方不論加工工作完成與否，都應對本合同中甲方提供的所有物品、資料嚴格保密，未經(jīng)甲方書(shū)面同意，乙方不得故意或疏忽以泄露、告知、公布、發(fā)布、出版、傳授、轉讓等任何方式將甲方商業(yè)秘密透露給第三方知悉。
四、委托加工期間，乙方應提供一切必要的方式和采取必要的行動(dòng)，保證甲方的商業(yè)秘密安全。
五、乙方應當于委托加工合同結束時(shí)，或者于甲方提出請求時(shí)，返還全部屬于甲方的財物，包括記載著(zhù)甲方秘密信息的一切載體，而不論這些信息有無(wú)價(jià)值。
六、乙方在加工完成后承擔保密義務(wù)的期限為無(wú)限期保密，直至甲方宣布公開(kāi)時(shí)止。
七、若乙方違反上述條款，乙方將一次性賠償甲方違約金元人民幣，并賠償甲方全部經(jīng)濟損失。同時(shí)甲方有權單方終止合作關(guān)系，并依法追究乙方相關(guān)法律責任。
八、甲乙雙方在委托加工過(guò)程中發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決或者共同委托雙方信任的第三方調解。若協(xié)商、調解未成，雙方都有提起訴訟的權利，提起訴訟的法院為甲方企業(yè)所在地的各級人民法院。
九、本合同的任何修改必須經(jīng)過(guò)雙方的書(shū)面同意，合同的部分修改或部分無(wú)效并不影響其他部分的效力。
十、本合同共一式兩份，甲乙雙方各執一份。本合同以雙方簽字或蓋章之日起生效。
十
一、其它未盡事宜，由雙方友好協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日________年____月____日
加工合同 篇3
合同編號： 簽訂地點(diǎn)： 簽訂日期：
定作方： （以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）____________________________ 承攬方： （以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方） 根據《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規的規定，甲乙雙方本著(zhù)誠信、互利、 公平、公開(kāi)的原則，經(jīng)友好協(xié)商達成如下合同條款，共同遵守執行。 第一條 加工成品 名稱(chēng) 款號 件數
顏色 碼數S M L XL
總件數
單價(jià)
備注
原材料由甲方提供。乙方對甲方提供的原材料要及時(shí)檢驗，不符合要求的，應 立即通知甲方調換或補齊。 乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換， 挪做他用。 第三條 服裝質(zhì)量 加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或乙方按照甲方的生產(chǎn)工藝單制作的產(chǎn)前樣執行， 產(chǎn)前 樣仍需要修改的，以產(chǎn)前樣和雙方簽字的修改意見(jiàn)作為驗收的依據。樣衣、生產(chǎn)工藝單作為 合同的附件。 第四條 技術(shù)資料、圖紙提供 1、甲方提供服裝款式（樣衣或圖片） 、標志圖案等圖樣的技術(shù)資料。 2、乙方在生產(chǎn)過(guò)程中，發(fā)現甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理，應當及時(shí)通知甲方， 甲方應當在 2 個(gè)工作日內回復，提出修改意見(jiàn)。甲方在規定的時(shí)間內沒(méi)有答復，乙方有權停 止工作，并在 2 個(gè)工作日內通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。 3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密，不得向任何人泄漏任 何相關(guān)資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷(xiāo)售。 4、未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。 第五條 包裝方式 內用______________，外用________包裝，包裝材料由甲方提供。 第六條 服裝交付 1、交貨地址：__________________________ 2、產(chǎn)品的交（提）貨期限： 第七條 服裝驗收：甲方派跟單員到乙方工廠(chǎng)跟進(jìn)產(chǎn)品工藝，生產(chǎn)進(jìn)度。對甲方跟單員在 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現的質(zhì)量問(wèn)題，乙方必須及時(shí)改正。定單完成后，甲方對貨物進(jìn)行全面驗收： 1、驗收時(shí)間：______________。 2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無(wú)誤后方可抽樣。
第二條
3、驗收方式：產(chǎn)品按 30%抽檢，抽樣標準為：隨機。 4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致 驗收包括：商品的外觀(guān)質(zhì)量、規格、數量、包裝、內在質(zhì)量、標識等項目進(jìn)行檢驗和檢測。 根據貨物實(shí)際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。 6、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品，甲方在 2 天內通知乙方并有權要求乙方返修。 7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗， 不合格的加工成品交由甲方處理， 并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產(chǎn)品的成本 價(jià)格
3、驗收方式：產(chǎn)品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。
4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致
驗收包括：商品的外觀(guān)質(zhì)量、規格、數量、包裝、內在質(zhì)量、標識等項目進(jìn)行檢驗和檢測。根據貨物實(shí)際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。
6、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。
7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價(jià)格。
第八條 報酬結算
1、付款期限：甲方應于貨物驗收無(wú)誤后、提貨前付清合同約定的全部款項；
第九條 違約責任
1、甲方的違約責任
（1）制作中途未經(jīng)過(guò)雙方同意，私自變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
（2）未按合同規定的時(shí)間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。
（3）超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的，應當承擔乙方實(shí)際支付的保管、保養費。甲方超過(guò)領(lǐng)取期限20日不領(lǐng)取定作物的，乙方有權將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給甲方；變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí)，乙甲方還應補償不足部分；如定作物不能變賣(mài)，應當賠償乙方的損失。
（4）無(wú)故中止合同給乙方造成的損失由甲方承擔。
（5）無(wú)故拒絕接收訂作物，應當賠償乙方因此造成的損失及運輸費用。
（6）甲方變更交付訂作物地點(diǎn)或接收單位（人），甲方應承擔因此而多支出的費用。
2、乙方的違約責任
（1）未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
（2）交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。
（3）未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，()應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。
（4）逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費用的10%/天。 未經(jīng)甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。
（5）不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的10%。
（6）由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
（7）擅自調換甲方提供的原材料，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。 如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在甲方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。
第十一條 爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機關(guān)申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。 第十二條 其他約定
本合同經(jīng)雙方簽字后于______年___月___日起生效，合同履行完畢即失效。合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。
本合同一式二份，甲方和乙方各執一份，同具法律效力。
甲方（章）：________________ 乙方（章）：________________
________年____月____日 ________年____月____日
加工合同 篇4
服裝加工承攬合同:
承攬方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話(huà)：_________ 法定代表人：____________ 職務(wù)：____________
定作方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話(huà)：_________ 法定代表人：____________ 職務(wù)：____________
定作方委托承攬方加工_________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品：
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品名 │規格 │單位 │數量 │備注 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條 加工成品質(zhì)量要求:________________________________________________
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量：
1．用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作方有權要求重作，修理，減少價(jià)款或退貨。
2．用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3．原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）
第四條 技術(shù)資料，圖紙提供辦法：
1．承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時(shí)通知定作方；定作方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2．承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。
3．定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。）
第五條 價(jià)款或酬金：
價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門(mén)的規定執行，沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法：
1．按照合同規定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2．定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3．當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交（提）貨的時(shí)間和地點(diǎn)：
1．交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行。
2．交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門(mén)運輸的，以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔：_____________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔：_____________________________________
第十條 結算方式及期限：_________________________________________
第十一條 其他：
1．根據國家有關(guān)規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無(wú)權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。
2．根據國家有關(guān)規定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。
第十二條 承攬方的違約責任：
1、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元；（合同中無(wú)具體規定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時(shí)，應當償付定作方實(shí)際支付的保管，保養費。
7、實(shí)行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任：
1、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。3、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的'，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí)，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣(mài)，應當賠償承攬方的損失。
5、超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機關(guān)申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式_________份，交_________（如經(jīng)簽證或公證，則應送簽證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。
定作方（蓋章）：_________ 承攬方（蓋章）：_________
代表人（簽字）：_________ 代表人（簽字）：_________
地址：_________ 地址：_________
電話(huà)：_________ 電話(huà)：_________
開(kāi)戶(hù)銀行：_________ 開(kāi)戶(hù)銀行：_________
帳號：_________ 帳號：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工合同 篇5
甲方（委托方）：_____________
乙方（加工方）：_____________
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，本著(zhù)平等、自愿、誠實(shí)、互惠互利的原則，就乙方長(cháng)期承接甲方委托的加工制造業(yè)務(wù)長(cháng)期合作事宜達成如下協(xié)議：
一、合作關(guān)系概述
1.1乙方長(cháng)期承接甲方委托的加工制造業(yè)務(wù)，并保證產(chǎn)品的生產(chǎn)、質(zhì)量及提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
1.2乙方為甲方加工制造的產(chǎn)品，不能以任何理由提供給任何人。乙方對甲方的產(chǎn)品無(wú)經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售權，以及產(chǎn)品的技術(shù)、專(zhuān)利負有保密責任。
1.3甲方與乙方根據本合同，協(xié)商確定每一筆訂單。乙方根據甲方下發(fā)、乙方確定的訂單，安排生產(chǎn)加工制造。
二、產(chǎn)品的訂做及定價(jià)
2.1為確保甲乙雙方長(cháng)期的合作關(guān)系，乙方提供給甲方的加工產(chǎn)品應以物美價(jià)廉的優(yōu)勢。
2.2如果其他廠(chǎng)家能比乙方更低的價(jià)格提供相同質(zhì)量、或者更好的質(zhì)量時(shí)，雙方協(xié)商在保證質(zhì)量的前提下，調整價(jià)格。
三、產(chǎn)品名稱(chēng)、加工方式
3.1加工產(chǎn)品名稱(chēng)、型號、數量、金額及交貨期以每批訂貨合同為準。
3.2甲方提供產(chǎn)品原材料、產(chǎn)品工藝文件及要求，乙方按產(chǎn)品工藝文件及要求加工生產(chǎn)。
四、產(chǎn)品的來(lái)料及成品檢驗
4.1在生產(chǎn)制造之前，由甲方提供產(chǎn)品的樣品，經(jīng)乙方制作樣品并以書(shū)面的樣品確認書(shū)提交甲方檢驗，檢驗合格后雙方各執一份確認書(shū)和封存樣品，按照確認的樣品作為依據生產(chǎn)和保證產(chǎn)品的質(zhì)量。
4.2產(chǎn)品執行的質(zhì)量標準，應由甲方給予相關(guān)檢驗標準文件。訂單另有約定的，按照訂單新約定的文件執行。
4.3乙方保證，所制作的產(chǎn)品的實(shí)際技術(shù)參數符合訂單標識記載的技術(shù)參數。
五、包裝和運輸
5.1乙方向甲方提供合格產(chǎn)品，須按照甲方要求的包裝，貼標識。訂單另有約定的，從約定。
5.2交貨方式、地點(diǎn)：甲方所在地的倉庫，或另有約定的地點(diǎn)。
5.3輸送的費用由乙方負擔，雙方另有約定的除外。
5.4乙方承擔運輸中貨物損失或者損壞的風(fēng)險。
六、結算方式及期限
6.1雙方簽訂合同后，將以此合同作為基礎，每次訂貨都由甲方向乙方下訂單。
6.2乙方對甲方確認訂單以后，按照甲方的要求安排出貨時(shí)間；另有約定的，從約定。
6.3付款結算方式約定：月結，當月產(chǎn)品月底之前出貨，檢驗合格驗收之后，次月初對賬完畢無(wú)誤之后，月底前結清所應付款項；甲乙雙方對于付款進(jìn)度以及結算方式另有約定的，從約定。
七、違約及解決糾紛的方式
7.1如因乙方違約所造成的甲方的經(jīng)濟損失，由乙方承擔。
7.2如果發(fā)生糾紛，雙方應本著(zhù)互讓互諒的原則協(xié)商解決。實(shí)在協(xié)商解決不了則向本市所在地域的地方法院提出訴訟。
7.3本合同有效期為_(kāi)_______年，自________年________月________日至________年________月________日止。如果甲乙雙方有違約，則合同作廢。期滿(mǎn)如雙方再商定續約。本合同經(jīng)甲乙雙方簽章生效。未盡事宜可在雙方協(xié)商后增加補充協(xié)議，補充協(xié)議經(jīng)雙方認可后與本合同具有同等法律效力。
7.4本合同一式二份，乙方一份，甲方一份。
甲方：________________________乙方：________________________
________年________月________日________年________月________日
加工合同 篇6
合同編號：_________________
定作人：_________________簽訂地點(diǎn)：_________________
承攬人： ________________簽訂時(shí)間：_________________
第一條 加工物
加工物名稱(chēng)
規格型號
計量單位
數量
報酬
單價(jià)
金額
工藝手繡鞋墊
38-45#
雙
元/雙
合計人民幣金額（大寫(xiě)）：￥：
第二條 定作人提供的材料
材料名稱(chēng)規格型號計量單位數量質(zhì)量提供日期消耗定額工藝布制鞋料38-45#雙一等
第三條
承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、方法、時(shí)間及提出異議的期限：_簽定合同當日，檢測方法：目測_________________________________。
第四條
定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時(shí)間、辦法及保密要求：__承攬方不得擅自更換定作方提供的原材料。
第五條
承攬人發(fā)現定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應在__當___日內向定作人提出書(shū)面異議。定作人應在收到書(shū)面異議后的__當_____日內答復。
第六條
定作方（是/否）允許第三人完成加工物的主要工作；可以交由第三人完成的工作是：__割絨鞋墊加工全過(guò)程，但必須保證產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。
第七條
定作人協(xié)助承攬人的事項與要求：______定作人免費為承攬人提供加工原材料________________________________________________________。
第八條
加工物的技術(shù)標準、質(zhì)量要求：_____針腳相等,刀割均勻,絨面平整,絨面無(wú)漏底,顏色清晰干凈，圖案準確 _______________________________。
第九條
加工物的包裝要求及費用負擔：_____包裝由定作方負責，運費憑單據由定作方負責報銷(xiāo)（累計200元以上）。
第十條
加工物的交付方式、期限及地點(diǎn)：_____產(chǎn)品由承攬方在合同有效期內發(fā)送至定作人處_________________________________________________。
第十一條
加工物的驗收、方法、期限及地點(diǎn)：____驗收方法見(jiàn)第八條，具體以樣品為準。驗收期限定作人收到產(chǎn)品后三天內，驗收地點(diǎn)定作人處。
第十二條
承攬人對加工物質(zhì)量負責的期限及條件：__合同期限： 年 月 日至 年 月 日止(雙方協(xié)商)。
第十三條
承攬人應在_______年________月_______日前向定作人交付承攬加工定金（大寫(xiě)）__________________ 元。
第十四條
結算方式及期限：_____承攬人在交付合格定作物后，定作方必須付清加工費.現金結算，批交批結，批清批領(lǐng)，合同有效期限見(jiàn)第十條。
第十五條
定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是/否）可以留置加工物。
第十六條
本合同解除的條件：（一）定作人可以隨時(shí)解除合同，但應及時(shí)書(shū)面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。
（二）承攬人可以隨時(shí)解除合同, 但應及時(shí)書(shū)面通知定作方并承擔由此給定作方造成的損失。
第十七條
定做人違約責任：___除雙倍退還承攬加工定金外,并賠償承攬人的損失。
承攬人違約責任： 除所交承攬加工定金金額扣除外,并賠償定作人的損失。
第十八條
合同爭議的解決方式：本合同項下發(fā)生的爭筆名，由雙方當事人協(xié)商解決，也可以由當地工商行政管理部門(mén)調解；協(xié)商或調解不成的，按下列第___二___種方式解決；
（一）提交_________________________________________仲裁委員會(huì )仲裁。
（二）依法向_______對方所在地________________________人民法院起訴。
第十九條
其他約定事項： 另議
定作人
定作人（章）：
住所：
法定代表人：
委托代理人：
電話(huà)： 傳真：
開(kāi)戶(hù)銀行：
帳號：
稅號：
郵政編碼：
承攬人
承攬人（章）：
住所：
法定代表人：
委托代理人：
電話(huà)： 傳真：
開(kāi)戶(hù)銀行：
帳號：
稅號：
郵政編碼
【加工合同模板匯編6篇】相關(guān)文章：
加工合同模板匯編10篇05-09
產(chǎn)品加工合同模板匯編9篇05-09
模具加工合同模板匯編五篇05-07
模具加工合同模板匯編10篇05-04
委托加工合同模板匯編九篇05-03
【精華】加工合同模板匯編八篇05-02
委托加工合同模板匯編7篇05-01
生產(chǎn)加工合同模板匯編六篇04-30
產(chǎn)品加工合同模板匯編六篇05-11
模具加工合同模板匯編8篇05-11