加工合同

時(shí)間：2022-08-16 19:09:25 加工合同我要投稿

實(shí)用的加工合同范文集錦6篇

　　隨著(zhù)法律法規不斷完善，人們越發(fā)重視合同，合同的使用頻率呈上升趨勢，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。知道嗎，寫(xiě)合同可是有方法的哦，以下是小編為大家收集的加工合同6篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

實(shí)用的加工合同范文集錦6篇

加工合同篇1

　　定作方：

　　承攬方：

　　簽訂地點(diǎn):

　　簽訂時(shí)間：年月日

　　一、加工產(chǎn)品明細

　　1、產(chǎn)品名稱(chēng)或項目: 規格或型號:

　　2, 數量: 單價(jià): 金額:

　　3、交貨數量: 交貨期限:

　　4、價(jià)款或酬金

　　二、加工材料(定作方自帶)

　　1,、材料名稱(chēng): 規格型號:

　　2 、計量單位: 數量質(zhì)量

　　3、消耗定額單價(jià) 總金額

　　4、提供日期

　　三、質(zhì)量要求、技術(shù)標準:

　　四、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限:

　　五、技術(shù)資料、配方提供辦法及保密要求:

　　六、驗收標準、方法和期限:

　　七、包裝要求及費用負擔:

　　八、交（提）貨方式及地點(diǎn):

　　九、交付定金預付款數額及時(shí)間:

　　十、結算方式及期限:

　　十一、違約責任:

　　十二、如需提供擔保、另立合同擔保書(shū)，作為本合同附件:

　　十三、解決合同糾紛的方式:

　　十四、未盡事宜,雙方協(xié)商共同解決。

　　十五:本合同一式兩份,定作方和承攬方各自保留一份。此合同雙方簽字蓋章后,方可生效,有效期為年月日至年月日。

　　定作方承攬方

　　單位名稱(chēng)（章）單位名稱(chēng)（章）

　　單位地址：?jiǎn)挝坏刂罚?/p>

　　法定代表人：法定代表人：

　　電話(huà)：電話(huà)：

　　開(kāi)戶(hù)銀行：開(kāi)戶(hù)銀行：

　　帳號：帳號：

　　郵政編碼：郵政編碼:

　　年月日年月日

加工合同篇2

　　買(mǎi)方（甲方）：有限公司

　　合同編號：

　　賣(mài)方（乙方）：有限公司

　　簽訂合同時(shí)間：年月日

　　為了明確甲乙雙方各自的權利和義務(wù)，確保雙方實(shí)現各自的經(jīng)濟目的，經(jīng)雙方充分協(xié)商，在平等互利的基礎上，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　一．設備名稱(chēng)、型號規格、主要參數、數量、金額

　　二．技術(shù)標準及售后服務(wù)：（乙方對產(chǎn)品質(zhì)量負責的條件和期限）

　　1．甲乙雙方確認之技術(shù)圖紙和報價(jià)單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應

　　2．乙方按雙方確認的技術(shù)要求、技術(shù)圖紙、圖紙和報價(jià)單中標示的配置制作加工裝配不得更換配置

　　3．乙方在甲方指定之安裝場(chǎng)所完成安裝調試

　　4．安裝調試完畢乙方對甲方員工進(jìn)行操作和維護及保養的培訓

　　5．設備的質(zhì)量保證期為一年，在質(zhì)量保證期內，設備出現問(wèn)題乙方技術(shù)人員保證在48小時(shí)內到達設備現場(chǎng)，及時(shí)排除故障迅速恢復生產(chǎn)，在質(zhì)量保證期內零配件出現問(wèn)題乙方免費第一時(shí)間維修更換，乙方技術(shù)人員將不定期到設備現場(chǎng)了解設備使用情況及介紹正確的使用和保養方法

　　6．乙方對設備終生跟蹤服務(wù)，在質(zhì)量保證期以后維護及更換零配件將收取相關(guān)費用

　　三．交貨時(shí)間：

　　自合同簽訂甲方定金支付合同生效后天內安裝調試完畢交付使用

　　五．驗收：

　　安裝調試完畢半個(gè)月內雙方依照雙方確認的技術(shù)要求、技術(shù)圖紙、報價(jià)單履行驗收手續

　　六．設備交付及運輸方式：

　　1、交貨地點(diǎn)：有限公司

　　2、運輸方式：汽車(chē)公路運輸

　　3、運輸費用：由乙方承擔

　　4、貨物風(fēng)險：自貨物運至甲方工廠(chǎng)安裝現場(chǎng)后轉移至甲方，在此之前之一切風(fēng)險由乙方承擔

　　七．設備付款方式：

　　1．支付方式：銀行轉帳支付

　　2．支付時(shí)間：1.合同簽訂后，甲方支付合同總額40%為定金；

　　2.乙方貨物到達甲方廠(chǎng)內安裝開(kāi)始時(shí)，甲方支付合同總額30%為工程進(jìn)度款；

　　3.余款雙方驗收完成后，一個(gè)月內付清。

　　4．開(kāi)票時(shí)間：驗收合格后一周內乙方開(kāi)具全額的增值稅發(fā)票

　　八．人力不可抗力

　　本合同所指的不可抗力為任何嚴重的自然災害、戰爭、騷亂等人力不可預見(jiàn)及不可抗事件。甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行時(shí),應及時(shí)向對方通報不能履行的理由,在取得有關(guān)主管機關(guān)證明后,雙方協(xié)商解決,并根據情況可部分或全部免于承擔違約責任

　　九.保密條款

　　甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內容,包括設備總價(jià)等

　　十.解決合同糾紛方式:

　　1. 本合同經(jīng)雙方簽章后生效,并保證按議定條款執行。特殊情況要變動(dòng)應經(jīng)雙方本著(zhù)相互諒解的態(tài)度協(xié)商解決，若屬單方違約，應由責任方承擔造成的損失。

　　2．若協(xié)商不妥，則到原告方人民法院起訴

　　3．違約責任：甲乙雙方每延期1周，按總價(jià)的1%作為違約金支付對方。

　　十一.其它

　　1. 本合同經(jīng)雙方代表簽字蓋章后即生效

　　2. 本合同一式二份,甲乙雙方各執一份

　　甲方：

　　代表：

　　聯(lián)系人：

　　電話(huà)/傳真：

　　期：年月日

　　乙方：

　　代表：

　　聯(lián)系人：

　　電話(huà)/傳真：

　　日期：年月日日

加工合同篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規。遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就分包事項協(xié)商達成一致，訂立本合同。

　　1、工程概況

　　1.1項目名稱(chēng)：鋼梁、鋼柱加工

　　1.2工作內容：鋼結構車(chē)間加工制作

　　2、合同價(jià)款

　　名稱(chēng)、規格、數量、金額

　　3、鋼結構加工費支付：

　　此工程總價(jià)為：暫按60噸*1100元/噸 = 66000元

　　簽訂合同預付總價(jià)的30%，余款提貨時(shí)全額付清。

　　工期：暫訂年月日交貨(具體根據甲方提供材料的進(jìn)度情況)

　　4、爭議

　　4.1甲方和乙方在履行合同時(shí)發(fā)生爭議可進(jìn)行協(xié)商，協(xié)商不成可向浦東仲裁委員會(huì )申請仲裁。

　　4.2發(fā)生爭議后，除非出現下列情況，雙方都應繼續履行合同，保持工作連續，保護已完工作成果：

　　(1)單方違約導致合同確已無(wú)法履行，雙方協(xié)議終止合同;

　　(2)仲裁要求停止合同工作，且雙方接受。

　　5、合同生效與終止

　　本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效，至雙方履行完合同義務(wù)，合同價(jià)款支付完畢后終止。

　　6、合同分數

　　本合同正本貳份，雙方各執壹份。

　　甲方：(公章)

　　法定代表人：

　　委托代表人：

　　簽約日期：乙方：(公章)

　　法定代表人：委托代表人：

加工合同篇4

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：__________________，以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方

　　定作方：__________________，以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方

　　甲方為乙方加工柜臺、貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條加工成品品名

　　規格（長(cháng)、寬、高cm）單位數量備注

　　第二條加工成品質(zhì)量要求

　　一、材種：柜臺、貨架一律采用___________________________。

　　二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

　　三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無(wú)形變、翹曲、撥縫、松榫；塑料面要求平直、整齊、四周不得有翹起、脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正、平直、安裝方便。

　　四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

　　第三條原材料由甲方提供

　　第四條

　　圖紙由乙方于_________年_________月_________日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙不合理，應當及時(shí)通知乙方；乙方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。甲方在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

　　第五條工程價(jià)款

　　按核定價(jià)格單計算款_________元。

　　第六條驗收標準和方法

　　本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠(chǎng)驗收，乙方接到通知三天內必須到廠(chǎng)驗收。驗收標準以合同規定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，由__________________物價(jià)局提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

　　_________年_________月_________日至_________月_________日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行。交貨地點(diǎn)在_________，由_________收貨，驗收合格，辦理交接手續。

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按_________元計算，共計_________元，全部費用由乙方負擔。

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　由甲方負責運輸，每件運輸費用均按________元計算，共計________元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

　　第十條

　　本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款_________元（大寫(xiě)_________元）。甲方不履行合同時(shí)，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

　　第十一條結算方式及期限

　　乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過(guò)銀行付款。

　　第十二條甲方的違約責任

　　一、甲方如未按合同規定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金。

　　五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20％的違約金。

　　六、由甲方負責送貨的.，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質(zhì)量要求，否則乙方有權拒收。

　　第十三條乙方的違約責任

　　一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30％的違約金。

　　三、乙方如未按合同規定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　四、乙方如超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　五、乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　六、乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十五條其他

　　一、本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調解，或向合同管理機關(guān)申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　二、本合同于_________年_________月_________日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。

　　三、本合同一式_________份，甲乙雙方各執一份，_________公證處、_________物價(jià)局、_________銀行各存一份。

　　甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________

　　代表人（簽字）：_______ 代表人（簽字）：_______

　　地址：_________________ 地址：_________________

　　電話(huà)：_________________ 電話(huà)：_________________

　　開(kāi)戶(hù)銀行：_____________ 開(kāi)戶(hù)銀行：_____________

　　帳號：_________________ 帳號：_________________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

加工合同篇5

　　需方（簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：

　　供方（簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：

　　甲乙雙方本著(zhù)平等互利、協(xié)商一致的原則，根據《中華人民共和國合同法》有關(guān)規定，簽訂本合同，以期共同信守執行。

　　一、產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、數量、價(jià)格，詳見(jiàn)合同附件加工（定作）報價(jià)表共頁(yè)。二、交貨日期：見(jiàn)本合同第九條第3點(diǎn)。

　　三、交貨地點(diǎn)：甲方所在地四、運輸費用由 __ 方負擔。并對運輸過(guò)程中造成的損失負責。

　　五、甲方收到貨物后，應即時(shí)對貨物的數量進(jìn)行驗收清點(diǎn)，并在乙方送貨單上簽收，否則以乙方送貨單或運輸單的供貨數量和供貨日期為準。

　　七、驗收方法：甲方按加工（定作）單及生產(chǎn)圖紙對乙方交付的加工（定作）產(chǎn)品安裝完畢后三天內進(jìn)行驗收，逾期視為驗收通過(guò)。

　　八、甲方向乙方加工（定作）的產(chǎn)品合計人民幣￥元

　　(大寫(xiě): 整)，如有變更，以加工定作送貨單送貨金額為準。

　　九、付款方式及期限：甲方將定金及貨款匯入乙方在本合同中指定的銀行賬戶(hù)。

　　1、本合同簽訂天內，甲方向乙方預付訂貨總金額的 %作定金,即人民幣￥元,(大寫(xiě):整)。

　　2乙方在出貨前，甲方先到乙方廠(chǎng)里驗貨，產(chǎn)品合格后甲方向乙方支付合同總金額 %的貨款（即人民幣￥元，大寫(xiě)：）到乙方在本合同中指定的銀行帳戶(hù)上,乙方于天內發(fā)貨到甲方所在地。乙方在沒(méi)收到此貨款之前有權不發(fā)貨,因此產(chǎn)生的一切后果均由甲方負責

　　3、甲方在收到家具后,應在天內付清尾款，即人民幣￥元,(大寫(xiě):整)。

　　十、在實(shí)際施工過(guò)程中,甲方可根據需要,用書(shū)面形式(含傳真)對數量和款式進(jìn)行部分變更,在得到乙方確認并就價(jià)格協(xié)商一致后,變更生效, 交貨期合理順延。

　　但變更必須在乙方還未實(shí)際生產(chǎn)該產(chǎn)品之前作出。變更后的加工(定作)單與本合同具有同等的法律效力,并適用本合同的各條款約束。

　　十一、本合同自雙方簽字之日生效，本合同條款履行完畢后，合約失效。

　　十二、違約責任：甲乙雙方不得違反合約規定，如甲方延期付款，每天按延遲付款金額的 %作違約金支付乙方；如乙方原因延遲交貨，每天按延遲交貨金額的 %作違約金支付給甲方。

　　十三、本合同壹式貳份，甲乙雙方各執一份，均具同等法律效力。

　　十四、解決合同糾紛方式：本合同在履行過(guò)程中如發(fā)生爭議，由甲、乙雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，甲、乙雙方可選擇法律、法規允許的途徑解決。

　　十五：合同簽約和履行地點(diǎn)為乙方所在地。

　　甲方法定代表人：乙方法定代表人：身份證：身份證：開(kāi)戶(hù)行：開(kāi)戶(hù)行：帳號：帳號：

　　簽約日期：年月日簽約日期：年月日

加工合同篇6

　　合同編號：______________

　　承攬人：_______________________________

　　法定住址：_____________________________

　　法定代表人：___________________________

　　職務(wù)：_________________________________

　　委托代理人：___________________________

　　身份證號碼：___________________________

　　通訊地址：_____________________________

　　郵政編碼：_____________________________

　　聯(lián)系人：_______________________________

　　電話(huà)：_________________________________

　　傳真：_________________________________

　　帳號：_________________________________

　　電子信箱：_____________________________

　　定作人：_______________________________

　　法定住址：_____________________________

　　法定代表人：___________________________

　　職務(wù)：_________________________________

　　委托代理人：___________________________

　　身份證號碼：___________________________

　　通訊地址：_____________________________

　　郵政編碼：_____________________________

　　聯(lián)系人：_______________________________

　　電話(huà)：_________________________________

　　傳真：_________________________________

　　帳號：_________________________________

　　電子信箱：_____________________________

　　雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執行。

　　第一條承攬人加工定作物的名稱(chēng)、規格、質(zhì)量、數量、加工費

　　定作物名稱(chēng)

　　型號

　　規格

　　質(zhì)量要求

　　計量單位

　　數量

　　加工費

　　單位

　　總價(jià)

　　第二條加工成品的完工時(shí)間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔

　　定作物名稱(chēng)

　　完工時(shí)間

　　檢驗時(shí)間和地點(diǎn)

　　檢驗標準及方法

　　包裝標準

　　包裝費承擔

　　第三條加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運輸方法與運費承擔

　　定作物名稱(chēng)

　　交付時(shí)間

　　交付地點(diǎn)

　　運輸方法

　　運輸價(jià)款承擔

　　第四條定作人提供原材料名稱(chēng)、規格、質(zhì)量、數量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料

　　材料名稱(chēng)

　　型號

　　規格

　　質(zhì)量要求

　　計量單位

　　數量

　　單價(jià)

　　總價(jià)

　　圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間

　　第五條原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗方法、運輸

　　材料名稱(chēng)

　　交付時(shí)間

　　交付地點(diǎn)

　　交付數量

　　包裝要求

　　檢驗方法

　　運輸方法和運費承擔

　　第六條圖紙提供

　　承攬人發(fā)現定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在____日內向定作人提出書(shū)面異議。定作人應在收到書(shū)面異議后的____日內答復

　　第七條轉包

　　1．定作人（是／否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________。

　　2．承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　3．承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權解除合同。

　　4．承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　第八條保密

　　承攬人應當就以下方面保守秘密：________________，未經(jīng)定作人許可，不得留存復制品或者技術(shù)資料。

　　第九條變更的損失

　　定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

　　第十條協(xié)助

　　1．承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助：______________________________。

　　2．定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內履行協(xié)助義務(wù)，并可以順延履行期限。

　　3．定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的，承攬人可以解

　　除合同。

　　第十一條監督

　　承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

　　第十二條保管

　　承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

　　第十三條加工費結算辦法與時(shí)間

　　_____________________________________。

　　第十四條付款

　　定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元；定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的，無(wú)權請求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

　　第十五條留置

　　定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置定作物。

　　第十六條本合同解除的條件：

　　1．定作人可以隨時(shí)解除合同，但應及時(shí)書(shū)面通知承攬人，并承擔由此給承攬人造成的損失。

　　2．合同期限屆滿(mǎn)，雙方不再續簽本合同；

　　3．雙方通過(guò)書(shū)面協(xié)議解除本合同；

　　4．因不可抗力致使合同目的不能實(shí)現的；

　　5．在合同期限屆滿(mǎn)之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務(wù)的；

　　6．當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實(shí)現的；

　　第十七條質(zhì)量保證

　　承攬人對定作物的質(zhì)量負責的期限為：_________。其保證質(zhì)量的前提條件為：_______________________。

　　第十八條違約責任

　　1．承攬人的違約責任

　　（1）承攬人如未按合同規定的質(zhì)量交付定作物，定作人同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，承攬人應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。

　　（2）承攬人交付定作物的數量少于合同規定的，定作人仍然需要的，承攬人應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；定作人不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。

　　（3）因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。

　　（4）承攬人逾期交付定作物，應當向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的_________‰償付違約金。

　　（5）承攬人不能交付定作物的，應向定作人償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________％的違約金。

　　（6）由承攬人負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應當負責修理，達到合同規定的質(zhì)量要求，否則定作人有權拒收。

　　2．定作人的違約責任

　　（1）定作人如中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。

　　（2）定作人如中途廢止合同，應償付承攬人未履行部分定作物價(jià)款總值_________％的違約金。

　　（3）定作人如未按合同規定的時(shí)間向承攬人提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。

　　（4）定作人如超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，向承攬人償付違約金。

　　（5）定作人如無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失。

　　（6）定作人如變更交付定作物地點(diǎn)，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十九條聲明及保證

　　承攬人：

　　1．承攬人有權簽署并有能力履行本合同。

　　2．承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　定作人：

　　1．定作人有權簽署并有能力履行本合同。

　　2．定作人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　第二十條通知

　　1．根據本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書(shū)面形式，可采用_________（書(shū)信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無(wú)法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2．各方通訊地址如下：______________________________。

　　3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書(shū)面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關(guān)責任。

　　第二十一條合同的變更

　　本

　　合同履行期間，發(fā)生特殊情況時(shí)，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時(shí)書(shū)面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時(shí)限內（書(shū)面通知發(fā)出_________天內）簽訂書(shū)面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書(shū)面文件，任何一方無(wú)權變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。

　　第二十二條合同的轉讓

　　除合同中另有規定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書(shū)面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓?zhuān)唇?jīng)另一方書(shū)面明確同意，均屬無(wú)效。

　　第二十三條爭議的處理

　　1．本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

　　2．本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門(mén)調解；協(xié)商或調解不成的，按下列第____種方式解決

　　（1）提交_________仲裁委員會(huì )仲裁；

　　（2）依法向人民法院起訴。

　　第二十四條不可抗力

　　1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

　　2．聲稱(chēng)受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時(shí)間內通過(guò)書(shū)面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續時(shí)間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料。聲稱(chēng)不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀(guān)上成為不可能或不實(shí)際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

　　3．不可抗力事件發(fā)生時(shí)，雙方應立即通過(guò)友好協(xié)商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無(wú)法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時(shí)延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無(wú)須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。

　　4．本合同所稱(chēng)“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無(wú)法預料或即使可預料到也不可避免且無(wú)法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀(guān)上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風(fēng)、地震，以及社會(huì )事件如戰爭（不論曾否宣戰）、動(dòng)亂、罷工，政府行為或法律規定等。

　　第二十五條合同的解釋

　　本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關(guān)聯(lián)條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

　　第二十六條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書(shū)面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第二十七條合同的效力

　　1．本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專(zhuān)用章之日起生效。

　　2．有效期為_(kāi)________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

　　3．本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

　　承攬人（蓋章）：_________ 定作人（蓋章）：__________

　　法定代表人（簽字）：_____ 法定代表人（簽字）：______

　　委托代理人（簽字）：_____ 委托代理人（簽字）：______

　　簽訂地點(diǎn)：_______________ 簽訂地點(diǎn)：________________