服裝委托加工的合同書(shū)

時(shí)間：2022-11-03 08:56:11 加工合同我要投稿

服裝委托加工的合同書(shū)6篇

　　現今社會(huì )公眾的法律意識不斷增強，人們運用到合同的場(chǎng)合不斷增多，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。那么合同書(shū)的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家收集的服裝委托加工的合同書(shū)，希望能夠幫助到大家。

服裝委托加工的合同書(shū)6篇

服裝委托加工的合同書(shū)1

　　承攬方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話(huà)：_________ 法定代表人：____________ 職務(wù)：____________

　　定作方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話(huà)：_________ 法定代表人：____________ 職務(wù)：____________

　　定作方委托承攬方加工_________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　第二條加工成品質(zhì)量要求:________________________________________________

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量：

　　1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。

　　承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作方有權要求重作，修理，減少價(jià)款或退貨。

　　2.用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。

　　定作方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料。

　　承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。

　　承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3.原材料等物品交日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條技術(shù)資料，圖紙提供辦法：

　　1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時(shí)通知定作方;

　　定作方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。

　　承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。

　　3.定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。

　　第五條價(jià)款或酬金：

　　價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門(mén)的規定執行，沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法：

　　1.按照合同規定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。

　　驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。

　　對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規定保證期限。

　　保證期限內發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：

　　1.交定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行。

　　2.交定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;

　　委托運輸部門(mén)運輸的，以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準;

　　自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;

　　雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔：_____________________________________

　　第九條運輸辦法及費用負擔：_____________________________________

　　第十條結算方式及期限：_________________________________________

　　第十一條其他：

　　1.根據國家有關(guān)規定，定作方可向承攬方交付定金。

　　定金數額由雙方協(xié)商確定。

　　定作方不履行合同的，無(wú)權請求返還定金。

　　承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

　　2.根據國家有關(guān)規定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。

　　承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。

　　定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;

　　有余款的可以請求返還。

　　第十二條承攬方的違約責任：

　　1、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元;以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_________%或酬金總額的_________%違約金。

　　6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時(shí)，應當償付定作方實(shí)際支付的保管，保養費。

　　7、實(shí)行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位，除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數量承擔責任。

　　10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任：

　　1、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　2、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的_________%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%違約金。

　　3、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　4、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí)，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣(mài)，應當賠償承攬方的損失。

　　5、超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。

　　7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任;

　　在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：

　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當事人雙方應協(xié)商解決;

　　協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機關(guān)申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;

　　合同副本一式 _________份，交_________各留存一份。

　　定作方：_________承攬方：_________

　　代表人：_________代表人：_________

　　地址：_________地址：_________

　　電話(huà)：_________電話(huà)：_________

　　開(kāi)戶(hù)銀行：_________開(kāi)戶(hù)銀行：_________

　　帳號：_________帳號：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

服裝委托加工的合同書(shū)2

　　甲方：___________________________ 合同編號：___________________

　　法定代表人：_____________________ 簽訂地址：___________________

　　乙方：___________________________ 簽訂日期：______年____月___日

　　身份證號碼：_____________________

　　甲乙雙方本著(zhù)互惠互利、共同受益的原則,經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，根據《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規定，就服裝委托加工事宜，在互惠互利的基礎上達成以下合同，并承諾共同遵守。

　　第一條委托加工項目

　　1．委托加工產(chǎn)品：____________。

　　2．規格：____________________。

　　3．數量：以甲方下單為準。

　　4．單價(jià)：____________________。

　　5．交貨期限：按乙方接單日起____天至____天內交貨。具體時(shí)間以訂單為準。

　　第二條委托加工方式

　　1．乙方包工包料。

　　乙方必須依照合同規定選用原材料，乙方應在____年____月____日將原材料樣品交由甲方檢驗，甲方要求乙方使用的原材料為_(kāi)___________。

　　2．甲方提供外包裝、商標、吊牌、防偽標識。

　　第三條質(zhì)量要求及技術(shù)標準

　　1．乙方嚴格按照甲方提出的質(zhì)量要求進(jìn)行加工，于____年____月____日制作出樣品，經(jīng)甲方確認后封樣，該樣品由甲方保存。

　　2．技術(shù)標準按照《企業(yè)質(zhì)量問(wèn)題細則》（略）及國家標準。《如企業(yè)質(zhì)量細則》標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的，按國家標準執行。

　　第四條乙方對質(zhì)量負責的范圍及期限

　　1．面料、輔料質(zhì)量的確認。

　　2．顏色、尺碼規格的確認。

　　3．繡制杉杉標徽工藝的確認。

　　4．縫紉手工藝的確認。

　　5．其他質(zhì)量問(wèn)題的確認。

　　6．乙方負責該批委托加工產(chǎn)品銷(xiāo)售期內的質(zhì)量問(wèn)題。

　　7．乙方在合同期內對質(zhì)量責任需支付保證金。

　　8．甲方允許乙方制作誤差率為千分之____。

　　第五條技術(shù)資料、圖紙提供辦法

　　1．甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術(shù)資料。

　　2．乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷(xiāo)售。

　　第六條驗收標準、方法和期限

　　甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收（按合同約定之質(zhì)量標準），并派業(yè)務(wù)員跟單，其食宿由乙方負責

　　第七條包裝要求及交貨地點(diǎn)、運輸方式

　　1．乙方嚴格按照甲方的要求進(jìn)行內、外包裝及發(fā)運包裝。

　　2．于甲方指定的地點(diǎn)____交貨。

　　3．運輸方式為_(kāi)___；運費由____負擔。

　　第八條交付金額及銷(xiāo)售期限

　　1．第一次交貨根據質(zhì)量標準，經(jīng)倉庫及跟單員驗收確認后，交付總貨款的____％。

　　2．在銷(xiāo)售期內無(wú)其他違反合同條款情形的支付余款的____％。

　　3．銷(xiāo)售期限：____。

　　第九條結算方式

　　1．在乙方交貨后，由乙方開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票交由甲方。

　　2．甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。乙方銀行帳戶(hù)為：

　　銀行戶(hù)名：____________________；

　　開(kāi)戶(hù)銀行：____________________；

　　銀行賬號：____________________。

　　第十條違約責任

　　1．乙方必須嚴格按照雙方規定的時(shí)間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價(jià)款總值____％的違約金。

　　2．乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)，甲方有權要求乙方承擔重作、減少價(jià)款或賠償損失等違約責任。

　　3．乙方若制造假冒產(chǎn)品，給甲方造成損害的，應當承擔損害賠償責任，賠償金額為人民幣____萬(wàn)元，甲方有權通知相關(guān)監督檢查部門(mén)對其進(jìn)行處罰。

　　4．乙方由于保管不善，致使甲方提供的包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當賠償甲方因此而造成的損失。

　　5．乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關(guān)資料，并視實(shí)際情況要求乙方承擔賠償責任。

　　6．乙方必須嚴格遵照合同規定的質(zhì)量要求及技術(shù)指標，如果未達到要求而導致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的_____％違約金。

　　7．乙方無(wú)權銷(xiāo)售本合同中涉及的加工產(chǎn)品，如乙方私自銷(xiāo)售本合同簽訂的加工品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產(chǎn)品總金額的_____％支付違約金。

　　8．每件產(chǎn)品必須加貼防偽標識，每少貼一件賠償甲方____元。

　　9．乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶(hù)直接聯(lián)系，乙方若有此行為，甲方有權終止加工合同，若由此造成甲方損失，甲方有權追究其違約法律責任。

　　10．甲方未按照合同約定按時(shí)足額支付貨款的，應當向乙方支付逾期貨款總值____％的違約金。

　　第十一條補充與變更

　　本合同可根據各方意見(jiàn)進(jìn)行書(shū)面修改或補充，由此形成的補充合同，與合同具有相同法律效力。

　　第十二條爭議的解決

　　本合同書(shū)適用中華人民共和國有關(guān)法律，受中華人民共和國法律管轄。

　　本合同各方當事人對本合同有關(guān)條款的解釋或履行發(fā)生爭議時(shí)，應通過(guò)友好協(xié)商的方式予以解決。如果經(jīng)協(xié)商未達成書(shū)面合同，則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　第十三條生效條件

　　本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字蓋章之日起生效。

　　本合同—式____份，各方當事人各執____份，具有相同法律效力。

　　甲方（蓋章）：____________________ 乙方（蓋章）：____________________

　　授權代理人：（簽字）______________ 授權代理人：（簽字）______________

　　住址：____________________________ 住址：____________________________

　　郵政編碼：________________________ 郵政編碼：________________________

　　聯(lián)系電話(huà)：________________________ 聯(lián)系電話(huà)：________________________

　　傳真：____________________________ 傳真：____________________________

　　日期：____________________________ 日期：____________________________

　　電子信箱：________________________ 電子信箱：________________________

　　開(kāi)戶(hù)銀行：________________________ 開(kāi)戶(hù)銀行：________________________

　　賬號：____________________________ 賬號：____________________________

服裝委托加工的合同書(shū)3

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：__________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　品名規格單位數量備注

　　第二條加工成品質(zhì)量要求加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據)

　　第三條原材料的提供辦法及規格，數量，質(zhì)量

　　1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作方有權要求重作，修理，減少價(jià)款或退貨。

　　2.用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時(shí)間，數量，質(zhì)量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)

　　第四條技術(shù)資料，圖紙提供辦法

　　1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時(shí)通知定作方;定作方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。

　　3.定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。)

　　第五條價(jià)款或酬金價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門(mén)的規定執行，沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。)

　　第六條驗收標準和方法

　　1.按照合同規定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。)

　　第七條交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn)

　　1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行。

　　2.交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門(mén)運輸的，以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　第十條結算方式及期限

　　第十一條其他如：

　　1.根據國家有關(guān)規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無(wú)權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

　　2.根據國家有關(guān)規定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)

　　第十二條承攬方的違約責任：

　　一、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的.損失由承攬方賠償。

　　三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元;(合同中無(wú)具體規定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時(shí)，應當償付定作方實(shí)際支付的保管，保養費。

　　七、實(shí)行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任：

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

　　三、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí)，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣(mài)，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。

　　七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機關(guān)申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交_______(如經(jīng)簽證或公證，則應送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。

　　定作方：____________________(蓋章)

　　代表人：____________________(蓋章)

　　地址：________________________________

　　電話(huà)：________________________________

　　開(kāi)戶(hù)銀行：____________________________

　　帳號：______________________________

　　承攬方：__________________________(蓋章)

　　代表人：__________________________(蓋章)

　　地址：_________________________

　　電話(huà)：_________________________

　　開(kāi)戶(hù)銀行：_____________________

　　帳號：_________________________

服裝委托加工的合同書(shū)4

　　甲方：

　　乙方：

　　雙方根據平等互利的原則，甲方長(cháng)期向乙方定制團體(后勤管理人員、安保人員、收銀員、營(yíng)業(yè)員、設備維護人員)職業(yè)服裝，為保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國民法典》，經(jīng)雙方友好協(xié)商，共同達成以下條款，以茲雙方共同遵守履行：

　　一、銷(xiāo)售商品甲方定制服裝的名稱(chēng)、款式說(shuō)明、數量、單價(jià)、金額詳見(jiàn)下表：(或在同樣格式的附件中詳細列明，該附件經(jīng)雙方蓋章確認后作為本合同完整組成部分。)

　　二、款式和面料說(shuō)明：以雙方簽字確認的樣衣款式和面料為準。

　　三、供貨說(shuō)明：鑒于甲方是商場(chǎng)，員工具有一定的流動(dòng)性，會(huì )有不定期的訂貨需求，乙方必須保證隨時(shí)供貨。

　　甲方有訂貨需求需提前7天告知乙方，以利乙方準備面料等。

　　乙方應在接到甲方通知20日內向甲方提供訂貨。

　　四、質(zhì)量標準：乙方提供的商品必須符合甲方的設計要求，按國家一等品標準(不起球、不裂縫、不褪色、不變形)，具體款式工藝要求以雙方確認的樣衣(供貨前由乙方簽字交甲方保存或雙方封存備驗貨)和工藝單為準。

　　甲方收到產(chǎn)品后如有不合適，乙方負責無(wú)償

　　修改或調換，保證每套衣服都合適，中間如若產(chǎn)生物流費用，全部由乙方承擔。

　　產(chǎn)品在一年內如出現非人為質(zhì)量問(wèn)題的，乙方負責無(wú)償返修或者重做;若因甲方日常使用維護不當，如沒(méi)有正常洗滌或人員流動(dòng)等而造成使用功能的殘損，乙方應積極協(xié)助修改解決。

　　四、乙方對質(zhì)量負責的范圍及期限

　　1、面料、輔料質(zhì)量的確認;

　　2、顏色、尺碼規格的確認;

　　3、繡制標徽工藝的確認;

　　4、縫紉手工藝的確認;

　　5、其他質(zhì)量問(wèn)題的確認;

　　五、技術(shù)資料、圖紙提供辦法及保密要求

　　1、甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術(shù)資料;

　　2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料以及產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行保密，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料及產(chǎn)品價(jià)格，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷(xiāo)售。

　　3、未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。

　　六、交貨方式和付款條件：

　　1、交貨方式：乙方負責無(wú)償送貨上門(mén)，將制作完畢的工裝送到甲方指定地點(diǎn)。

　　2、交貨地點(diǎn)：甲方所在地辦公區。

　　3、交貨時(shí)間：年月日之前交貨。

　　4、付款條件：合同簽訂同時(shí)，甲方預付工裝貨款合同金的30%，作為預付款，共計：元，大寫(xiě)(人民幣)：元整;貨到驗收合格后于7日內付60%，計：元，大寫(xiě)(人民幣)：元整;剩余10%，計：元，大寫(xiě)(人民幣)：元整，作為質(zhì)量保證金，若無(wú)明顯質(zhì)量問(wèn)題，在1個(gè)月內付清。

　　七、付款方式：

　　1、在乙方交貨后，由乙方開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票交由甲方。

　　2、甲方收到發(fā)票后以現金方式與乙方結算。

　　八、違約責任：

　　1、乙方必須嚴格按照雙方規定的時(shí)間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價(jià)款總值20%的違約金;乙方超過(guò)約定繳貨期限10天沒(méi)有向甲方交貨，甲方視為乙方單方終止合同，乙方除承擔違約責任返還已收款項外，還應按甲方已付款額的20%向甲方賠償損失。

　　2、乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)，甲方有權要求乙方承擔重作、減少價(jià)款或賠償損失等違約責任。

　　3、乙方由于保管不善，致使甲方提供的原材料及其他物品毀損、滅失的，應當賠償甲方因此而造成的損失;

　　4、乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關(guān)資料，并視實(shí)際情況要求乙方承擔該批產(chǎn)品總金額的20%-50%作為賠償;

　　5、乙方無(wú)權銷(xiāo)售本合同中涉及的加工產(chǎn)品，如乙方私自銷(xiāo)售本合同簽訂的加工品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產(chǎn)品總金額的20%支付違約金;

　　6、乙方必須嚴格遵照合同規定的質(zhì)量要求及技術(shù)指標，如果未達到要求而導致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的20%違約金;

　　7、產(chǎn)品交付提出異議的期限：收到產(chǎn)品后，甲方在一年內可以向乙方提出異議，具體按本合同第三條執行。

　　九、其他：

　　1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

　　2、爭議解決：合同執行期間不得隨意變更或解除。

　　當雙方就本同相關(guān)事項產(chǎn)生爭議時(shí)，應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，應向原告方所在地的人民法院提起訴訟。

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

　　簽約代表：簽約代表：

　　日期：年月日日期：年月日

服裝委托加工的合同書(shū)5

　　合同編號：_________

　　定作方(甲方)：_________

　　承攬方(乙方)：_________

　　一、委托加工項目

　　1、委托加工產(chǎn)品：_________

　　2、數量：以甲方下單為準

　　3、單價(jià)：_________

　　4、交貨期限：按乙方接單日起5-7天內交貨。具體時(shí)間以訂單為準。

　　二、委托加工方式：

　　1、乙方包工包料。乙方必須依照合同規定選用原材料，乙方應在_________年_________月_________日將原材料樣品交由甲方檢驗，甲方要求乙方使用的原材料為_(kāi)________。

　　2、甲方提供外包裝、商標、吊牌、防偽標識。

　　三、質(zhì)量要求及技術(shù)標準：

　　1、乙方嚴格按照甲方提出的質(zhì)量要求進(jìn)行加工，于_________年_________月_________日制作出樣品，經(jīng)甲方確認后封樣，該樣品由甲方保存。

　　2、技術(shù)標準按照《企業(yè)質(zhì)量問(wèn)題細則》(見(jiàn)附件)及國家標準。(如企業(yè)質(zhì)量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的，按國家標準執行)。

　　四、乙方對質(zhì)量負責的范圍及期限

　　1、面料、輔料質(zhì)量的確認;

　　2、顏色、尺碼規格的確認;

　　3、繡制杉杉標徽工藝的確認;

　　4、縫紉手工藝的確認;

　　5、其他質(zhì)量問(wèn)題的確認;

　　6、乙方負責該批委托加工產(chǎn)品銷(xiāo)售期內的質(zhì)量問(wèn)題;

　　7、乙方在合同期內對質(zhì)量責任需支付保證金

　　8、甲方允許乙方制作誤差率為千分之二。

　　五、技術(shù)資料、圖紙提供辦法及保密要求

　　1、甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術(shù)資料;

　　2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷(xiāo)售。

　　3、未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。

　　六、驗收標準、方法和期限

　　甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收(按合同約定之質(zhì)量標準)，并派業(yè)務(wù)員跟單，其食宿由乙方負責。

　　七、包裝要求及交貨地點(diǎn)、運輸方式：

　　1、乙方嚴格按照甲方的要求進(jìn)行內、外包裝及發(fā)運包裝;

　　2、于甲方指定的地點(diǎn)_________交貨。

　　3、運輸方式為_(kāi)________;運費由_________負擔。

　　八、交付金額及銷(xiāo)售期限

　　1、第一次交貨根據質(zhì)量標準，經(jīng)倉庫及跟單員驗收確認后，交付總貨款的_________%;

　　2、在銷(xiāo)售期內無(wú)其他違反合同條款情形的支付余款的_________%;

　　3、銷(xiāo)售期限：_________。

　　九、結算方式：

　　1、在乙方交貨后，由乙方開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票交由甲方。

　　2、甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。乙方銀行帳戶(hù)為：

　　銀行戶(hù)名：_________

　　開(kāi)戶(hù)銀行：_________

　　銀行賬號：_________

　　十、違約責任：

　　1、乙方必須嚴格按照雙方規定的時(shí)間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價(jià)款總值20%的違約金;

　　3、乙方若制造假冒產(chǎn)品，給甲方造成損害的，應當承擔損害賠償責任，賠償金額為人民幣_________萬(wàn)元，甲方有權通知相關(guān)監督檢查部門(mén)對其進(jìn)行處罰;

　　4、乙方由于保管不善，致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當賠償甲方因此而造成的損失;

　　5、乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關(guān)資料，并視實(shí)際情況要求乙方承擔賠償責任;

　　6、乙方必須嚴格遵照合同規定的質(zhì)量要求及技術(shù)指標，如果未達到要求而導致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的_________%違約金;

　　7、乙方無(wú)權銷(xiāo)售本合同中涉及的加工產(chǎn)品，如乙方私自銷(xiāo)售本合同簽訂的加工品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產(chǎn)品總金額的_________%支付違約金;

　　8、每件產(chǎn)品必須加貼防偽標識，每少貼一件賠償甲方_________元;

　　9、乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶(hù)直接聯(lián)系，乙方若有此行為，甲方有權終止加工合同，若由此造成甲方損失，甲方有權追究其違約法律責任。

　　十一、解決合同糾紛的方式

　　本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，當事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。

　　十二、其它事項

　　企業(yè)質(zhì)量問(wèn)題細則為本合同附件與合同具有同等法律效力。

　　甲方(章)：_________乙方(章)：_________

　　單位地址：_________單位地址：_________

　　法定代表人：_________法定代表人：_________

　　委托代理人：_________委托代理人：_________

　　電話(huà)：_________電話(huà)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________

服裝委托加工的合同書(shū)6

　　合同編號：

　　甲方：(福建)服飾發(fā)展有限公司(發(fā)單方)

　　乙方：(接單方)

　　根據《中華人民共和國合同法》及雙方協(xié)商的實(shí)際情況，甲乙雙方本著(zhù)互惠互利、誠信合作

　　的原則，就委托生產(chǎn)加工服裝合作事宜達成如下協(xié)議：

　　一、加工貨號、品名、數量、單價(jià)、布種;

　　二、甲方負責生產(chǎn)所需的有關(guān)物料提供，主要指：

　　1、產(chǎn)品所需的面、輔料提供，或者是裁剪好的布片。 2、產(chǎn)品樣衣、裁剪版、實(shí)樣、工藝制造單。

　　3、甲方應在合同簽訂后天內提供面輔料。如無(wú)法按時(shí)提供，則交貨期順延。

　　三、加工要求：

　　1、乙方投產(chǎn)前，要經(jīng)過(guò)甲方的產(chǎn)前樣確認;

　　2、乙方需配合甲方質(zhì)管部門(mén)提供相關(guān)的質(zhì)量和生產(chǎn)進(jìn)度數據;

　　3、乙方需按甲方要求配色、配碼生產(chǎn)，如果甲方有調整，急需要部分的顏色、號碼，乙方要積極配合;

　　4、甲方提供給乙方生產(chǎn)的款式，乙方應對外界絕對保密，如泄露給第三者，甲方將追究乙方的經(jīng)濟責任和法律責任;

　　5、乙方必須以自己的設備、技術(shù)和勞動(dòng)力資源完成工作，未經(jīng)甲方同意，乙方不得將生產(chǎn)轉發(fā)給第三方生產(chǎn);

　　6、乙方作為甲方的加工廠(chǎng)家，乙方要積極參加甲方生管部、質(zhì)管部召開(kāi)的各種相關(guān)會(huì )議。

　　四、品質(zhì)要求：

　　1、乙方須嚴格按照國家質(zhì)量技術(shù)監督局發(fā)布的一級品標準以及甲方提供的《工藝制造單》的質(zhì)量標準進(jìn)行生產(chǎn)，乙方不行私自調整標準。

　　2、發(fā)現確實(shí)因為工藝的問(wèn)題，需要在質(zhì)量方面調整的，要經(jīng)過(guò)甲方質(zhì)管部門(mén)的書(shū)面確認。

　　3、乙方在生產(chǎn)過(guò)程中，出現質(zhì)量問(wèn)題的，甲方有權責其賠償，成衣出現廢品和次品的將不計算加工費。少交貨、交廢品與次品的，按成本價(jià)在加工費中扣除;布料和輔料超耗的，按成本價(jià)扣其加工費。

　　4、甲方將對乙方送來(lái)終檢的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，檢驗的合格率必需達到%以上;

　　5、乙方退回返工修復的產(chǎn)品，乙方應甲方的要求返工，不得未返工的貨品參雜在待交的合格品里面，如上交到甲方公司，一經(jīng)發(fā)現，甲方有權要求乙方賠償，屬于是因乙方自己管理不善給其帶來(lái)的嚴重后果。

　　五、交貨要素：

　　1、交貨期限：從年月日起，至年月日以前全部交清;

　　2、交貨地點(diǎn)：甲方指定的本公司倉庫。

　　3、包裝方式：交貨的外箱必須注明箱號、箱數、箱內產(chǎn)品名稱(chēng)及各規格、數量。乙方提供包裝箱并負責包裝及承擔費用。

　　4、驗收方式：乙方檢驗，甲方終檢。

　　5、運輸方式：乙方負責所有運輸費用。因產(chǎn)品的品質(zhì)問(wèn)題退貨的所有往返運費也由乙方承擔。

　　6、交貨隨附文件：裝箱明細單。若是交給貨運公司發(fā)貨的，乙方并將貨品運輸單傳真給甲方作為通知收貨憑證，運輸憑證原件隨后寄給甲方。

　　六、交貨規定：

　　1、乙方必須嚴守交貨日期，如果因甲方原、輔材料拖欠或其它原因，造成乙方無(wú)法按期交貨，應由乙方填寫(xiě)延期申請表經(jīng)甲方負責人簽字同意。

　　2、如果因乙方自身的問(wèn)題，而造成逾期交貨，逾期時(shí)間6天以上10天以?xún)鹊模瑢⒖鄢a(chǎn)品加工總價(jià)10%;逾期10天以上15天以?xún)鹊模瑢⒖鄢a(chǎn)品加工總價(jià)30%;逾期15天以上的，將扣除產(chǎn)品加工總價(jià)80%，并承擔賠償甲方因乙方逾期交貨所帶來(lái)的經(jīng)濟損失。出現逾期交貨15天以上的，甲方有權取消合同，并不負責乙方的任何損失。

　　3、如果乙方?jīng)]按甲方的要求生產(chǎn)，而造成碼號、顏色不齊，品質(zhì)不良給甲方造成損失的，乙方應負賠償責任。

　　七、付款方式：

　　1、乙方完成交貨量達到整單加工產(chǎn)品總量60%的，甲方支付給乙方整單產(chǎn)品加工總價(jià)的30%;

　　2、乙方整單加工產(chǎn)品全部交清，并經(jīng)過(guò)甲方驗收后的半個(gè)月內，甲方支付給乙方整單產(chǎn)品加工總價(jià)的60%;

　　3、加工費余款的10%在甲方驗收入庫后的一個(gè)月后付清。

　　八、爭議解決：

　　1、雙方需要嚴格按照本合同的約定條款執行;本合同未盡事宜，可通過(guò)簽訂補充協(xié)議處理。

　　2、雙方在合作過(guò)程中發(fā)生爭議，雙方可通過(guò)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的向甲方所在地的法院起訴解決。

　　九、合同生效。

　　本合同壹式兩份，甲乙雙方各執壹份，自簽訂之日起生效。

　　十、合同附件、

　　1、《生產(chǎn)工藝制造單》、《樣衣》、《紙板》、《耗料計劃單》;