關(guān)于承攬加工合同(集合15篇)
隨著(zhù)人們法律觀(guān)念的日益增強，合同起到的作用越來(lái)越大，在達成意見(jiàn)一致時(shí)，制定合同可以享有一定的自由。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編精心整理的關(guān)于承攬加工合同，希望能夠幫助到大家。
關(guān)于承攬加工合同1
訂立合同雙方：
承攬方：縣木具廠(chǎng) 以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方
定作方：縣百貨公司以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條 加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│ 規格(長(cháng)，寬，高cm)│ 單位 │ 數量 │ 備注 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺│1304090 │ 件 │ 120 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺│18010095 │ 件 │ 10 │其中不│
││ │ │ │帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺│18010095 │ 件 │ 20 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│18040200 │ 件 │ 10 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架 │18080200 │ 件 │ 5 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架 │18050200 │ 件 │ 80 │ │
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條 加工成品質(zhì)量要求：
一、材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無(wú)形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。
四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。
第三條 原材料由甲方提供。
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙不合理，應當及時(shí)通知乙方;乙方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。甲方在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條 工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計算款25000元。
第六條 驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠(chǎng)驗收，乙方接到通知三天內必須到廠(chǎng)驗收。驗收標準以合同規定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗證明。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷(xiāo)科收貨，驗收合格，辦理交接手續。
第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔。
第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條 本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬(wàn)元)。甲方不履行合同時(shí)，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過(guò)銀行付款。
第十二條 甲方的違約責任
一、甲方如未按合同規定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金。
六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質(zhì)量要求，否則乙方有權拒收。
第十三條 乙方的違約責任
一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，向甲方償付違約金。
五、乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條 本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調解，或向合同管理機關(guān)申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設銀行各存一份。
甲方：縣木具廠(chǎng)(蓋章)
代表人：黃華新(簽名)
地址：七都鎮
電話(huà)：66.8971
開(kāi)戶(hù)銀行：縣支行七都鎮營(yíng)業(yè)所
帳號：104750
乙方：縣百貨公司
代表人：王新法
地址：城關(guān)中山街5號
電話(huà)：33.7347
開(kāi)戶(hù)銀行：縣支行
帳號：003485
關(guān)于承攬加工合同2
承攬方：以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方
定作方：以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守．
第一條加工成品
品名規格（長(cháng)，寬，高cm）單位數量備注
玻璃柜臺130x40x90件120
塑料臺面柜臺180x100x95件10其中不帶抽屜
玻璃臺面柜臺180x100x95件20
棉布貨架180x40x200件10
大百貨電器貨架180x80x200件5
小百貨貨架180x50x200件80
第二條加工成品質(zhì)量要求：
一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳．
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做．
三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無(wú)形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便．
四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據．
第三條原材料由甲方提供．
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方．
甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙不合理，應當及時(shí)通知乙方；乙方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)．甲方在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方．因此造成的損失，由乙方賠償．
第五條工程價(jià)款：
按核定價(jià)格單計算款25000元．
第六條驗收標準和方法：
本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠(chǎng)驗收，乙方接到通知三天內必須到廠(chǎng)驗收．驗收標準以合同規定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準．雙方在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗證明．
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：
一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行．交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷(xiāo)科收貨，驗收合格，辦理交接手續．
第八條包裝要求及費用負擔：
由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按４元計算，共計９８０元，全部費用由乙方負擔．
第九條運輸辦法及費用負擔：
由甲方負責運輸，每件運輸費用均按２元計算，共計４９０元，全部費用由乙方負擔．運輸造成的損失，由甲方負責．
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款２００００元（貳萬(wàn)元）．
甲方不履行合同時(shí)，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款．乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還．
第十一條結算方式及期限：
乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過(guò)銀行付款．
第十二條甲方的違約責任
一，甲方如未按合同規定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償．
二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償．
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失．
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金．
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值２０％的違約金．
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質(zhì)量要求，否則乙方有權拒收．
第十三條乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失．
二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值３０％的違約金．
三，乙方如未按合同規定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失．
四，乙方如超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，向甲方償付違約金．
五，乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失．
六，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應承擔因此而多支出的費用．
第十四條不可抗力：
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后，可免予承擔違約責任．但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的.，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失．
第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調解，或向合同管理機關(guān)申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴．
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效．
本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設銀行各存一份．
甲方：（蓋章）
代表人：（簽名）
地址：
電話(huà)：
開(kāi)戶(hù)銀行：
帳號：
年 月 日
乙方：
代表人：
地址：
電話(huà)：
開(kāi)戶(hù)銀行：
帳號：
年 月 日
關(guān)于承攬加工合同3
甲方：____________________乙方：____________________
代表：____________________代表：____________________
____年____月____日____年____月____日
甲方：中國________公司，地址：________電話(huà)：________電傳：________
法定代表人：________職務(wù)：________國籍：________
乙方：____國________公司，地址：________電話(huà)：________電傳：________
法定代表人：________職務(wù)：________國籍：________
雙方為開(kāi)展來(lái)料加工業(yè)務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同。
第一條加工內容
乙方向甲方提供加工________（產(chǎn)品）________套所需的原材料，甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。
第二條交貨
乙方在合同期間，每個(gè)月向甲方提供________原材料，并負責運至________車(chē)站（經(jīng)________港口）交付甲方；甲方在收到原材料后的________個(gè)月內將加工后的成品________套負責運至________港口交付乙方。
第三條來(lái)料數量與質(zhì)量
乙方提供的原材料須含____%的備損率；多供部分不計加工數量。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一（略）和規格標準。如乙方未能按時(shí)、按質(zhì)、按量提供給甲方應交付的原材料，甲方除對無(wú)法履行本合同不負責外，還得向乙方索取停工待料的損失；乙方特此同意確認。
第四條加工數量與質(zhì)量
甲方如未能按時(shí)、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品，在乙方提出后，甲方應賠償乙方所受的損失。
第五條加工費
甲方為乙方進(jìn)行加工的加工費，在本合同訂立時(shí)的________年為每套________幣________元；合同訂立第二年起的加工費雙方另議，但不得低于每套____幣____元；該加工費是依據合同訂立時(shí)中國國內和國外勞務(wù)費用而確定的，故在中國國內勞務(wù)費用水平有變化時(shí)，雙方將另行議定。
第六條付款方式
乙方將不作價(jià)的原材料運交甲方；在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個(gè)月，由乙方向甲方開(kāi)立即期信用證，支付加工費。
第七條運輸與保險
乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責；甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運費和保險費由甲方負責。
第八條不可抗力
由于戰爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故，致使一方不能履約時(shí)，該方應盡快將事故通知對方，并與對方協(xié)商延長(cháng)履行合同的期限。由此而引起的損失，對方不得提出賠償要求。
第九條仲裁
本合同在執行期間，如發(fā)生爭議，雙方應本著(zhù)友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決，提請中國________仲裁機構進(jìn)行仲裁。仲裁適用法律為：
1、中華人民共和國加入的國際公約、條約；
2、中華人民共和國法律；
3、在中國法律無(wú)明文規定時(shí)，適用國際通行的慣例。
仲裁裁決為終局裁決，仲裁費用由敗訴一方承擔。
第十條合同有效期
本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規定的________套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工費在內的全部應付費用時(shí)終止。
第十一條合同的續訂
本合同有效期屆滿(mǎn)之前________月，如一方需續訂合同，可以向對方提請協(xié)商。
第十二條合同文本與文字
本合同正本一式____份，甲乙雙方各執一份。
本合同以中、____兩國文字書(shū)就，兩國文字具有同等效力。
第十三條其他
1、甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開(kāi)支，在加工費以外收取，但這些費用不超過(guò)每套合同產(chǎn)品的____%、
2、甲方收到原材料后，應按乙方提供的技術(shù)標準，對其規格、品質(zhì)進(jìn)行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準，或數量不足，在甲方向乙方提出檢驗報告后，乙方負責退換或補足。
第十四條合同條款的變更
本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內容，須經(jīng)雙方協(xié)商一致。
甲方：________________（蓋章）乙方：________________（蓋章）
代表：________________代表：________________
____年____月____日____年____月____日
關(guān)于承攬加工合同4
訂立合同雙方：
承攬方：_________
定作方：_________
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守．
第一條加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│規格（長(cháng)，寬，高cm）│單位│數量│備注│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺│130x40x90│件│120││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺│180x100x95│件│10│其中不│
│││││帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺│180x100x95│件│20││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180x40x200│件│10││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架│180x50x200│件│80││
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條加工成品質(zhì)量要求：
一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳．
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做．
三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無(wú)形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便．
四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據．
第三條原材料由甲方提供．
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方．甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙不合理，應當及時(shí)通知乙方；乙方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)．甲方在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方．因此造成的損失，由乙方賠償．
第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計算款25000元．
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠(chǎng)驗收，乙方接到通知三天內必須到廠(chǎng)驗收．驗收標準以合同規定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準．雙方在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗證明．
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行．交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷(xiāo)科收貨，驗收合格，辦理交接手續．
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按４元計算，共計９８０元，全部費用由乙方負擔．
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按２元計算，共計４９０元，全部費用由乙方負擔．運輸造成的損失，由甲方負責．
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款２００００元（貳萬(wàn)元）．甲方不履行合同時(shí)，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款．乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還．
第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過(guò)銀行付款．
第十二條甲方的違約責任
一，甲方如未按合同規定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償．
二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償．
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失．
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金．
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值２０％的違約金．
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質(zhì)量要求，否則乙方有權拒收．
第十三條乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失．
二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值３０％的違約金．
三，乙方如未按合同規定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失．
四，乙方如超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，向甲方償付違約金．
五，乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失．
六，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應承擔因此而多支出的費用．
第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后，可免予承擔違約責任．但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失．
第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調解，或向合同管理機關(guān)申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴．
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效．
本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設銀行各存一份．
甲方：_________
代表人：_________
地址：_________
電話(huà)：_________
開(kāi)戶(hù)銀行：_________
帳號：_________
乙方：_________
代表人：_________
地址：_________
電話(huà)：_________
開(kāi)戶(hù)銀行：_________
帳號：_________
日期：_________
關(guān)于承攬加工合同5
承攬方（甲方）：xx定作方（乙方）：xx
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執行。
第一條
甲方加工定作物的名稱(chēng)、規格、質(zhì)量、數量、加工費定作物名稱(chēng)
型號
規格
質(zhì)量要求
計量單位
數量
加工費
單位
總價(jià)
第二條
加工成品的完工時(shí)間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱(chēng)
完工時(shí)間
檢驗時(shí)間地點(diǎn)
檢驗標準與方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條
加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運輸方法與運費承擔定作物名稱(chēng)
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
運輸方法
運輸價(jià)款承擔
第四條
乙方提供原材料名稱(chēng)、規格、質(zhì)量、數量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料材料名稱(chēng)
型號
規格
質(zhì)量要求
計量單位
數量
單價(jià)
總價(jià)
圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間
第五條
原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱(chēng)
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
交付數量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條
加工費結算辦法與時(shí)間
第七條
乙方應于xxxx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元；乙方應于xxxx年xx月xx日前向甲方交付預付款xx元。乙方不履行合同的，無(wú)權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1．甲方如未按合同規定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2．甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4．甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的xx‰償付違約金。
5．甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值xx％的違約金。
6．由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質(zhì)量要求，否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1．乙方如中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2．乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值xx％的違約金。
3．乙方如未按合同規定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4．乙方如超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，向甲方償付違約金。
5．乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6．乙方如變更交付定作物地點(diǎn)，應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
（一）甲方：
1．甲方為一家依法設立并合法存續的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4．甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
（二）乙方：
1．乙方為一家依法設立并合法存續的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4．乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無(wú)法自公開(kāi)渠道獲得的商業(yè)秘密（技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。
一方違反上述保密義務(wù)的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱(chēng)不可抗力是指不能預見(jiàn)、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀(guān)事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風(fēng)暴等以及社會(huì )事件如戰爭、動(dòng)亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無(wú)法履行時(shí)，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書(shū)面告知另一方，并應在xx天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。
第十三條通知
1．根據本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書(shū)面形式，可采用xx（書(shū)信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無(wú)法送達的，方可采取公告送達的方式。
2．各方通訊地址如下：xx。
3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起xx日內，以書(shū)面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1．本合同受xx國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2．本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門(mén)調解；協(xié)商或調解不成的，按下列第xx種方式解決：
（1）提交xx仲裁委員會(huì )仲裁；
（2）依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋?xiě)罁贤康暮臀谋驹x進(jìn)行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書(shū)面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，雙方各執xx份，具有同等法律效力；合同副本xx份，送xx留存一份。
承攬方（蓋章）：xxxx定作方（蓋章）：xxxx
法定代表人（簽字）：xx法定代表人（簽字）：xx
地址：xxxxxx地址：xxxxxx
xx年xx月xx日xx年xx月xx日
簽訂地點(diǎn)：xxxx簽訂地點(diǎn)：xxxx
關(guān)于承攬加工合同6
簽定日期：xx年xx月xx日
定作方（甲方）：xxxx
電話(huà)：xxxxxx
承攬方（乙方）：xxxx
電話(huà)：xxxxxx
經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，并嚴肅履行。
品名
規格單位數量加工費單價(jià)金額
定作方供應原材料：
原材料
規格單位數量日期成品單位耗用量
1．技術(shù)資料、圖紙提供辦法：xxxxxxxxxx。
2．產(chǎn)品檢驗標準和方法：xxxxxxxxxxxx。
3．交貨地點(diǎn)及運輸辦法、運雜費用和負擔：xxxxxxxx。
4．貨款及費用結算辦法及期限：xxxxxxxxxxxx。
5．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。
甲方（蓋章）：xxxx
乙方（蓋章）：xxxx
關(guān)于承攬加工合同7
委托方：xx紡織器材廠(chǎng)（甲方）
承攬方：xxxx電鍍廠(chǎng)（乙方）
1．加工的項目、產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、數量、價(jià)格、交貨期：
項目
產(chǎn)品名稱(chēng)、規格單位數量單價(jià) （元）總價(jià)（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架xx以上只xx萬(wàn)xxxx萬(wàn)xx萬(wàn)淬火綜條支xx萬(wàn)萬(wàn)xx萬(wàn)合計
2．質(zhì)量標準：
乙方根據甲方提供圖紙規定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進(jìn)行加工。在加工工藝過(guò)程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之xx，但損壞件必須歸還甲方。
3．原料供應：
加工用鋅塊由甲方供應。
4．交貨方式：
由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5．質(zhì)量驗收方法：
完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6．結算方式：
xxxx。
7．違約責任：
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之xx交納罰金。甲方未按規定的時(shí)間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實(shí)際損失賠償。
甲方：xx紡織器材廠(chǎng)
法定代表人：（蓋章）xxxx
地址：xxxxxx
銀行帳號：xxxx乙方：xxxx電鍍廠(chǎng)
法定代表人：（蓋章）xxxx
地址：xxxxxx
銀行帳號：xxxxxxxx年xxxx月xx日
關(guān)于承攬加工合同8
甲方：_________
乙方：_________
1、前言
經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，甲、乙雙方本著(zhù)長(cháng)期友好合作、互利互惠、共同發(fā)展的前提，就鑄件合作事宜達成一致，特簽訂本合同并共同信守執行。乙方將根據甲方提供的技術(shù)資料和鑄造清單進(jìn)行鑄造并供貨。
2、供貨范圍和雙方職責
（1）供貨范圍
按甲方提供的鑄件清單供貨。
鑄件上要帶檢驗試棒2根（￠30﹡300）；球鐵件的附鑄試塊采用“Y”型試塊并附質(zhì)保書(shū)。
（2）乙方職責
完成上述規定供貨范圍的供貨。
返回甲方提供的所有資料，并為甲方保密。
向甲方提供鑄件的材料說(shuō)明（A、機械能；B、材質(zhì)化驗）
（3）甲方職責
每套鑄件（每件）向乙方提供鑄件圖紙一套。
負責解決乙方在泡沫模型制作過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題。
向乙方提供鑄造清單（明細）并說(shuō)明材料，件數，交貨期。
甲方向乙方提供技術(shù)要求。
技術(shù)要求
（A）鑄件材料：HT250、HT300、MoCr鑄鐵、QT600—3
（B）鑄件化學(xué)成份：根據提供給貴公司的化學(xué)成份標準。
（C）鑄件應清理干凈，去除冒口殘余，粘砂以及內腔殘余物等。鑄件表面進(jìn)行噴丸處理，要求鑄件表面光潔。
（D）鑄件不允許有影響使用能的裂紋、氣孔冷隔、縮松、鐵包砂和起皮等缺陷存在。
（E）鑄件加工面上不允許存在加工余量范圍內的表面缺陷。
（F）鑄件交貨時(shí)應附有合格證、質(zhì)保書(shū)，其中包括：供方名稱(chēng)、鑄件名稱(chēng)、鑄年材料牌號、圖號及必要的檢驗結果、制造日期（或編號）或生產(chǎn)批號、機械能。
3、價(jià)格
（1）鑄件價(jià)格
HT250：
MoCr：
QT600：
特殊規格鑄件價(jià)格雙方協(xié)商定
4、結算方式：
（1）鑄件以甲方驗收過(guò)磅，并通知乙方認可。
（2）鑄件在甲方現場(chǎng)驗收合格后，開(kāi)具發(fā)票，甲方收到發(fā)票30天內全額付款。
（3）鑄件經(jīng)甲方使用，確認滿(mǎn)足第六條定義的質(zhì)量保證。
5、交貨期
（1）乙方嚴格按甲方提供的清單、周期進(jìn)行鑄件并及時(shí)交貨。
（2）具本交貨日期：（泡沫模型與鑄件制造，周期，不含路途）
鑄件5噸以下16—20天。
鑄件5—8噸18—22天。
鑄件8噸以上的另商定。
（3）特殊規格雙方協(xié)商定。
6、驗收
甲方應根據有關(guān)資料和技術(shù)協(xié)議、國家標準對鑄件進(jìn)行驗收。
7、質(zhì)量保證：
甲方在加工過(guò)程中發(fā)現鑄造原因造成的廢品，應立即通知乙方，如確系乙方鑄造原因造成的廢品，由乙方補廢包換，并以急件的形式補廢，模型費由乙方負擔。
8、合同修改：
只有在合同雙方的合法代表書(shū)面簽字同意后，才能對本合同的條款進(jìn)行修改，補充和更改。這些修改、補充和更改的文件與本合同具備同等效力。
9、不可抗力：
（1）當不可抗力發(fā)生時(shí)，發(fā)生不可抗力的一方有義務(wù)做出努力，將不可抗力帶來(lái)的損失減少到最低限度。
（2）因不可抗力造成的損失由雙方商定解決。
10、權力和義務(wù)的轉讓?zhuān)?/strong>
乙方不得將本承包合同所產(chǎn)生的權力義務(wù)轉讓給任何第三方。
11、合同的終止和解除
（1）發(fā)生下列情況之一時(shí)，甲方有權終止和解除合同，并有權要求乙方賠償由此造成的經(jīng)濟損失。
乙方無(wú)正當理由不按期制造投入時(shí)。
實(shí)際制造進(jìn)度比進(jìn)度表上的日程大大延遲，按期交付無(wú)可能時(shí)。
乙方無(wú)正當理由不執行合同有關(guān)規定，經(jīng)甲方書(shū)面催促仍無(wú)解決誠意時(shí)。
（2）發(fā)生下列情況時(shí)，乙方有權終止和解除合同，并有權要求甲方賠償由此造成的經(jīng)濟損失。
甲方違反本合同而造成本合同無(wú)法履行時(shí)。
甲方?jīng)]有支付合同金額的能力時(shí)。
12、爭議解決：
當甲、乙雙方之間在履行本合同過(guò)程中發(fā)生爭議而通過(guò)協(xié)商已無(wú)法解決時(shí)，可直接向人民法院起訴，甲方乙方同意雙方的爭議由合同履行地（煙臺）人民法院管轄。
13、合同附件
下述合同附件與本合同同進(jìn)簽署，一并有效。
附件一、每次提供鑄造清單、進(jìn)度表。
14、通知
所有通知和通訊均需采用書(shū)面形式，如為傳真或電傳，則發(fā)生當日視為送達。
15、合同生效
本合同一式二份，雙方各執一份，合同經(jīng)雙方授權代表簽字、蓋章即生效。
甲方 _________乙方_________
代表（簽字）_________代表（簽字）_________
日期：_________日期：_________
關(guān)于承攬加工合同9
定作方：_______________（簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
營(yíng)業(yè)執照號碼：_____________________
承攬方：_______________（簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
營(yíng)業(yè)執照號碼：_____________________
根據《加工承攬合同條例》有關(guān)規定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：
品名或項目
規格、型號單位數量單價(jià)價(jià)款或酬金元金額：_________仟_________佰_________拾 _________萬(wàn) _________仟 _________佰 _________拾_________元 _________角_________分
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質(zhì)量：________________________
三、履行的期限、地點(diǎn)和方式：_________________________
四、驗收標準和方法：_________________________
五、結算方式：_________________________
六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
1．承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值___％或酬金總額____％的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規定執行。
2．定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價(jià)款總值_____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____％的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關(guān)規定執行。
七、雙方約定的其它條款：________________
八、以上條款如有未盡事宜，應以書(shū)面協(xié)議，作為附件。
九、本合同執行中發(fā)生糾紛，雙方應及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期：________年________月________日
定作方：________________
代表：__________________
開(kāi)戶(hù)銀行：______________
帳號：__________________
承攬方：________________
代表：__________________
開(kāi)戶(hù)銀行：______________
帳號：__________________
_______年______月_____日
關(guān)于承攬加工合同10
甲方：_______________公司
法定代表人：_____________乙方：___________有限公司
代理人：_________________
甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案（_____年______民 終字第____號）達成如下和解協(xié)議：
1、甲方確認甲乙雙方于_____________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業(yè)務(wù)，__________、__________不是乙方的員工，業(yè)務(wù)過(guò)程中未得到乙方的委托授權，事后乙方已出具聲明對無(wú)權代理行為拒絕追認。
2、甲方?jīng)Q定對該案撤回上訴，為彌補甲方的損失，乙方同意一次性補償甲方人民幣 元，甲方向乙方出具相關(guān)收款發(fā)票。
3、雙方無(wú)其它經(jīng)濟糾紛。
4、本協(xié)議自雙方簽字后生效。
甲方：__________________有限公司
法定代表人：____________________
乙方：__________________有限公司
代理人：________________________
__________年_______月_______日
關(guān)于承攬加工合同11
簽訂地點(diǎn)：_________
簽訂時(shí)間：_________年_________月_________日
定作方（甲方）：_________
承攬方（乙方）：_________
按照《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規定，本著(zhù)平等互利、協(xié)商一致的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：
一、項目概況
1、項目名稱(chēng)：
2、項目地點(diǎn)：
二、設備名稱(chēng)、規格型號、單位、數量、單價(jià)、總價(jià)
序號貨物名稱(chēng)規格數量單價(jià)：元/m2備注
1、鋼質(zhì)防火門(mén)甲級
2、乙級
3、丙級
合計：（樘）㎡×元/㎡=元。
114樘/363、06㎡
金額（大寫(xiě)）：（不含稅）
注：防火門(mén)：框板1、2mm、扇板0、8mm，內填充珍珠巖模壓板；表面處理為靜電噴涂；顏色；門(mén)板為平板；按實(shí)際發(fā)生數量結算。
三、交貨日期：
根據現場(chǎng)進(jìn)度交貨。
四、交貨地點(diǎn)：
工地現場(chǎng)。
五、技術(shù)質(zhì)量要求：
1、產(chǎn)品執行防火門(mén)國家標準GB12955—20xx。
2、產(chǎn)品保證通過(guò)消防部門(mén)驗收。
六、承包方式：
含運輸及安裝。
七、付款方式：
1、合同簽訂后，預付總貨款的%，貨物全部進(jìn)場(chǎng)，再付總貨款的%，安裝完畢再付總價(jià)的％，剩余％為質(zhì)保，質(zhì)保期結束結清。
八、售后服務(wù)承諾
1、該產(chǎn)品質(zhì)保期自合同簽訂之日起計算，質(zhì)保十二個(gè)月。在質(zhì)保期內，出現質(zhì)量問(wèn)題，乙方負責免費維修。質(zhì)保期過(guò)后，所有產(chǎn)品實(shí)行終身售后服務(wù)，只收取材料成本費用。
九、違約責任
1、按《合同法》的相關(guān)規定執行。
十、爭議的解決方式
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向人民法院起訴。
十一、附則
本合同一式四份，甲方執二份，乙方執二份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方：___________________________乙方：__________________
法定代表人：_________法定代表人：_________
代理人：_________代理人：_________
電話(huà)：_________電話(huà)：_________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
關(guān)于承攬加工合同12
承攬方：____________________________________
地址：____________
郵碼：____________
電話(huà)：____________
法定代表人：____________
職務(wù)：____________
定作方：____________________________________
地址：____________
郵碼：____________
電話(huà)：____________
法定代表人：____________
職務(wù)：____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量
1.（用承攬方原料完成工作的）,承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2.（用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額）。定作方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交（提）原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條技術(shù)資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時(shí)通知定作方；定作方應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金,按照國家或主管部門(mén)的規定執行,沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1.按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1.交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行。
2.交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門(mén)運輸的,以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等）,應當向定作方償付違約金____元；（合同中無(wú)具體規定的,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計算,向定作方償付違約金）以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的_
___%（20%～60%）的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時(shí),應當償付定作方實(shí)際支付的保管、保養費。
七、實(shí)行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位（人）,除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。
三、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方；變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí),定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣(mài),應當賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人）,承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成按（）項處理：
1.向仲裁機關(guān)申請仲裁；
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份,交____________（如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。
定作方：________________________
代表人：________________________
____年____月____日
承攬方：________________________
代表人：________________________
____年____月____
關(guān)于承攬加工合同13
訂立合同雙方：
承攬方：××縣木具廠(chǎng)以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方
定作方：××縣百貨公司以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守．
第一條加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│規格（長(cháng)，寬，高cm）│單位│數量│備注│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺│130x40x90│件│120││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺│180x100x95│件│10│其中不│
│││││帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺│180x100x95│件│20││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180x40x200│件│10││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架│180x50x200│件│80││
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條加工成品質(zhì)量要求：
一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳．
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做．
三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無(wú)形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便．
四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據．
第三條原材料由甲方提供．
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方．甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙不合理，應當及時(shí)通知乙方；乙方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)．甲方在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方．因此造成的損失，由乙方賠償．
第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計算款25000元．
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠(chǎng)驗收，乙方接到通知三天內必須到廠(chǎng)驗收．驗收標準以合同規定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準．雙方在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗證明．
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行．交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷(xiāo)科收貨，驗收合格，辦理交接手續．
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按４元計算，共計９８０元，全部費用由乙方負擔．
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按２元計算，共計４９０元，全部費用由乙方負擔．運輸造成的損失，由甲方負責．
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款２００００元（貳萬(wàn)元）．甲方不履行合同時(shí)，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款．乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還．
第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過(guò)銀行付款．
第十二條甲方的違約責任
一，甲方如未按合同規定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償．
二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償．
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失．
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金．
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值２０％的違約金．
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質(zhì)量要求，否則乙方有權拒收．
第十三條乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失．
二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值
３０％的違約金．
三，乙方如未按合同規定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失．
四，乙方如超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，向甲方償付違約金．
五，乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失．
六，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應承擔因此而多支出的費用．
第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后，可免予承擔違約責任．但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失．
第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調解，或向合同管理機關(guān)申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴．
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效．
本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設銀行各存一份．
甲方：××縣木具廠(chǎng)（蓋章）
代表人：黃華新（簽名）
地址：七都鎮
電話(huà)：６６．８９７１
開(kāi)戶(hù)銀行：××縣支行七都鎮營(yíng)業(yè)所
帳號：１０４７５０
乙方：××縣百貨公司
代表人：王新法
地址：城關(guān)中山街５號
電話(huà)：３３．７３４７
開(kāi)戶(hù)銀行：××縣支行
帳號：００３４８５
一九八五年一月二十五日
關(guān)于承攬加工合同14
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、法規，在自愿、平等、公正的原則下，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，達成一致，特訂立本合同。
一、程概況
1、工程名稱(chēng)：輕型鋼架棚
2、工程地點(diǎn)：鎮平工業(yè)園區，華宇塑料制品有限公司
二、工程承包范圍
1、面積：61。3×44。3=2715。59平方，附工程詳單，見(jiàn)—3
2、承包方式：甲方出資，乙方承包工、料（本鋼架棚所有材料允許誤差±0。3mm）含土建。
3、工程造價(jià)165元/㎡，總造價(jià)448072。35元。
4、付款方式：合同簽訂后甲方預付總造價(jià)30%，柱子立起再付40%，驗收后再付25%，剩余5%工程完成后一年內全部付清。
5、土建工程結束后開(kāi)始施工，天交工。（備注：除不可抗拒外因素）。年內保證維護正常使用。
6、在施工期間，乙方施工人員應由乙方全部投入保險，如發(fā)生工傷事故等事宜，由乙方從保險金中解決，不足部分由乙方承擔，甲方概不負責。
7、甲方負責水、路兩通及其費用，負責外圍治安秩序，乙方負責按施工圖施工和保證工程質(zhì)量、工期與施工安全，乙方在施工期間，電費由乙方承擔，甲方負責協(xié)調。甲乙雙方應履行合同義務(wù)，如一方違約，應向對方支付三萬(wàn)元的違約金。
本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同自簽訂之日起，即可生效。
甲方：
乙方：
年月日
關(guān)于承攬加工合同15
定作人：
簽訂地點(diǎn)：
承攬人：
簽訂時(shí)間：年月日
第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限
加工物規格計量、報酬、交貨期限及數量
數量
名稱(chēng)、型號單位、單價(jià)金額合計
合計人民幣金額（大寫(xiě)）：
（注：空格如不夠用，可以另接）
第二條 定作人提供的材料
材料規格
計量
數量質(zhì)量
提供日期
消耗定額
名稱(chēng)型號單位
（注：空格如不夠用，可以另接）
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時(shí)間及提出異議的期限：
第四條 加工物的技術(shù)標準、質(zhì)量要求：
第五條 承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件：
第六條 加工物的包裝要求及費用負擔：
第七條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時(shí)間、辦法及保密要求：
第八條 承攬人發(fā)現定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在日內向定作人提出書(shū)面異議。定作人應在收到書(shū)面異議后的日內答復。
第九條 定作人（是／否）允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條 加工物的交付方式及地點(diǎn)：
第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點(diǎn)及期限：
第十二條 報酬的結算方式及期限：
第十三條 定作人在年月日前交定金（大寫(xiě)）元。
第十四條 本合同解除的條件：
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置加工物。
第十六條 違約責任：
第十七條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；也可由當地工商行政管理部門(mén)調解；協(xié)商或調解不成的，按下列第種方式解決：
（一）提交仲裁委員會(huì )仲裁；
（二）依法向人民法院起訴。
第十八條 其他約定事項：
定作人（章）：
承攬人（章）：
住所：
住所：
法定代表人：
法定代表人：
居民身份證號碼：
居民身份證號碼：
委托代理人：
委托代理人：
電話(huà)：
電話(huà)：
開(kāi)戶(hù)銀行：
開(kāi)戶(hù)銀行：鑒（公）證機關(guān)（章）
賬號：
賬號：
經(jīng)辦人：
郵政編碼：
郵政編碼：
監制部門(mén)：
印制單位：
【承攬加工合同】相關(guān)文章：
承攬加工合同03-24
加工承攬合同04-21
承攬加工合同07-12
最新加工承攬合同08-30
加工承攬合同完整09-07
鋼材承攬加工合同09-08
門(mén)窗承攬加工合同09-06
產(chǎn)品加工承攬合同09-06
承攬加工合同通用09-06
加工承攬合同簡(jiǎn)潔09-07