鋼結構加工合同

時(shí)間：2023-02-01 12:51:52 加工合同我要投稿

鋼結構加工合同(集合15篇)

　　隨著(zhù)人們法律意識的建立，合同的類(lèi)型越來(lái)越多，它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么一份詳細的合同要怎么寫(xiě)呢？以下是小編收集整理的鋼結構加工合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

鋼結構加工合同(集合15篇)

鋼結構加工合同1

　　定做方：（簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）

　　承攬方：______________鋼構有限責任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）

　　根據《中華人民共和國合同法》規定，結合本工程實(shí)際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內容：

　　1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱(chēng)為_(kāi)____________________。

　　2、制作內容：_______________________________________________________。

　　1）主鋼構：由定做方提供鋼板材質(zhì)：___________；系列___________；噸位：___________；單價(jià)約___________；

　　2）次鋼構材質(zhì)：___________；噸位：___________；單價(jià)約___________；

　　3）其他：以上單價(jià)主構件進(jìn)行拋丸除銹，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆 ____ 道。

　　二、合同價(jià)款及結算方式：

　　1、合同總價(jià)暫定為_(kāi)__________，（大寫(xiě)）______________________（以實(shí)際決算為準）。

　　2、合同簽訂當日甲方付___________，（大寫(xiě)）______________________給乙方作為合同定金（最后一次提貨時(shí)抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶(hù)，本合同不予生效）。

　　3、結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進(jìn)行決算（以現金或轉賬）。最后一次提貨前將所剩價(jià)款一次性付清，否則不得提貨。

　　三、質(zhì)量要求：

　　1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范（鋼結構工程施工質(zhì)量驗收規范GB5025-20xx）認真加工制作，確保構件質(zhì)量達到鋼結構規范要求。

　　2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書(shū)、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。

　　3、要求第三方檢測單位為：

　　1）檢測內容：抗滑移系數實(shí)驗□ 超聲波探傷檢測□ 鋼材力學(xué)性能復驗□

　　2）其他檢測項目：

　　3）試驗檢測費用：合同價(jià)格□ 甲方自理□

　　四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間：

　　1、交貨地點(diǎn)：甲方在乙方廠(chǎng)房?jì)?提貨。

　　2、交貨時(shí)間：_______年___月___日開(kāi)始提貨。

　　五、包裝及運輸：

　　1、乙方負責裝車(chē)，裝車(chē)時(shí)應按照規定要求進(jìn)行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸工程中出現構件變形、油漆損傷，裝車(chē)費含在合同價(jià)內。

　　2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實(shí)施（具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底）。

　　3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車(chē)。

　　六、雙方權利及義務(wù)：

　　1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙兩套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。

　　2、甲方應對乙方加工制作過(guò)程中的`疑問(wèn)及時(shí)給予解答，并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

　　3、甲方如現場(chǎng)發(fā)現嚴重質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后24小時(shí)內趕到現場(chǎng)協(xié)助解決。

　　4、乙方質(zhì)量問(wèn)題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

　　七、違約責任：按《合同法》相關(guān)規定執行。

　　八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過(guò)程中，如發(fā)生糾紛，應由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。

　　九、附則：

　　1、本合同_____式 _____ 份，雙方各執_____ 份。

　　2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期為_(kāi)______年___月___日至_______年___月___日。

　　3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另補充合同。

　　甲方（蓋章）：

　　委托代理人：

　　聯(lián)系方式：

　　開(kāi)戶(hù)行：

　　賬號：

　　_______年___月___日

　　乙方（蓋章）：__________鋼構有限責任公司

　　委托代理人：

　　聯(lián)系方式：

　　開(kāi)戶(hù)行：

　　賬號：

鋼結構加工合同2

　　委托方：______________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”)

　　承攬方：______________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”)

　　根據中華人民共和國等相關(guān)法律、法規的規定，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同。

　　第一條、所屬工程概況

　　1、本合同加工的材料將用于(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“工程”)中。

　　2、材料使用地點(diǎn)為工程所在地點(diǎn)

　　第二條、承攬方式及內容

　　1、承攬方式：本合同采用包工包料加工方式，甲方提供施工圖紙，乙方負責制作、拋丸除銹、油漆噴涂(普通醇酸漆兩道60μ)、成品裝車(chē)工序，不含第三方檢測。其中螺栓等配件由甲方自理。

　　2、承攬內容：工程鋼結構主結構(鋼柱鋼梁)和次構件(系桿、柱撐水撐、套管、隅撐)的制作加工,不包含屋面檁條和拉條、斜拉條、天溝。

　　3、交貨地點(diǎn)為廣西恒源鋼結構有限公司廠(chǎng)內，運輸由乙方負責并承擔運費，運輸前的裝車(chē)由乙方負責并承擔相應的費用。

　　第三條、合同價(jià)款

　　1、本合同采用固定綜合單價(jià)方式，每噸不含稅單價(jià)元整(￥元/噸)，含稅單價(jià)為(￥元/噸)，稅率為%增值稅專(zhuān)票。乙方已熟知了本工程的所有技術(shù)要求和工期要求，并明確該單價(jià)中已包含乙方按合同完成承攬內容項下工作可能產(chǎn)生的全部費用;

　　2、合同價(jià)款：暫定加工量為噸，暫定合同價(jià)款為(￥元)，不含稅。

　　3、以上單價(jià)不包含安裝費、卸車(chē)費。

　　第四條、交貨時(shí)間

　　乙方應按照下述約定的時(shí)間完成承攬貨物的交付：即具備加工條件后日歷天完成。(按甲方現場(chǎng)需求順序發(fā)貨)

　　第五條、付款及結算

　　1、合同簽訂后，甲方先付合同總價(jià)的%(￥元，大寫(xiě)：)做預付款，甲方提貨前，應支付所提貨款的費用;甲方向乙方提最后一批貨前，須支付完所有構件的加工費(含已支付部分)。

　　2、支付方式：銀行轉賬。

　　3、結算：本合同采取固定綜合單價(jià)包干，以鋼構件產(chǎn)品理論重量乘以綜合單價(jià)進(jìn)行結算。

　　第六條、雙方責任

　　一、甲方責任：

　　1、提供承攬內容相應的圖紙壹套。

　　2、按合同規定支付構件加工款，按民法典的`規定承擔違約責任。

　　3、負責按時(shí)解決乙方書(shū)面提出的圖紙設計問(wèn)題。

　　4、對于甲方提出的設計變更或增加承攬內容，工期經(jīng)甲方確定后相應順延，合同已有相應單價(jià)的，按合同單價(jià)執行，工程量據實(shí)結算。

　　二、乙方責任：

　　1、負責承攬內容項下全部的加工作業(yè)，并包括為完成作業(yè)所需的輔助材料的采購、放樣、下料、成形、焊接、校正、探傷(自檢)，除銹和油漆。

　　2、乙方嚴格按照甲方提供的圖紙加工，按照甲方提出的技術(shù)、質(zhì)量和加工順序的具體要求加工生產(chǎn)并做好自檢工作，確保質(zhì)量、進(jìn)度和配套。

　　3、接受甲方的質(zhì)量監督、進(jìn)度控制;發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正;因乙方原因造成構件不符合質(zhì)量要求的，由乙方負責整改。

　　4、乙方應嚴格按交貨計劃進(jìn)行加工，構件出廠(chǎng)前甲方應派人驗收，如不派人驗收，構件出廠(chǎng)后，視為驗收合格，如現場(chǎng)發(fā)現構件存在質(zhì)量問(wèn)題，乙方收到甲方通知后，應及時(shí)進(jìn)行整改。

　　第七條、質(zhì)量要求

　　1、乙方應按照《鋼結構工程施工質(zhì)量驗收規范》(GB50205-20__)和施工圖紙的技術(shù)要求進(jìn)行加工，達到合格標準。

　　第八條、驗收和交工資料

　　1、驗收：乙方應在每批加工完成后1日內通知甲方安排初驗。甲方至乙方工廠(chǎng)對產(chǎn)品數量、外觀(guān)及基本質(zhì)量標準進(jìn)行初驗，初驗合格后方允許裝車(chē)。

　　2、交工資料：交貨同時(shí)，乙方向甲方提供鋼構件的出廠(chǎng)合格證。

　　第九條、合同生效、終止及其他

　　1、本合同執行如發(fā)生爭議，雙方協(xié)商不成，可向合同簽訂地即甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　2、乙方制作完成后通知甲方，甲方必須及時(shí)提貨，逾期20天以上，乙方對貨量每天收取10元/噸的場(chǎng)地占用費;逾期2個(gè)月以上且甲方無(wú)法支付完所有貨款的，乙方有權利處置余下貨物。

　　3、本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

　　以下無(wú)正文!

　　甲方：______________乙方：______________

　　(蓋章) (蓋章)

　　法定代表人：______________法定代表人______________

　　簽約代表：______________簽約代表：______________

　　電話(huà)：______________電話(huà)：______________

　　開(kāi)戶(hù)行：______________開(kāi)戶(hù)行：______________

　　賬號：______________賬號：______________

　　日期：_____年___月____日日期：_____年___月____日

鋼結構加工合同3

　　工程名稱(chēng):

　　委托方(甲方)：

　　承攬方(乙方)：

　　簽訂日期：

　　鋼結構加工承攬合同

　　委托方(甲方)全稱(chēng)：

　　承攬方(乙方)全稱(chēng)：

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規定，根據甲方與業(yè)主簽訂的合同，結合本項目的特點(diǎn)，為保質(zhì)、保量、按時(shí)地提供符合標準及圖紙要求的產(chǎn)品，雙方本著(zhù)平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，雙方共同遵照并認真履行。

　　本合同包括以下附件并是此合同不可分割的一部分：

　　附件一：《鋼結構制造技術(shù)協(xié)議》以下簡(jiǎn)稱(chēng)《技術(shù)協(xié)議》;

　　附件二：圖紙目錄清單及加工圖紙;

　　附件三：鋼結構的材料匯總清單;

　　附件四：往來(lái)傳真及函件。

　　1、供貨范圍及交貨期

　　本合同供貨范圍：

　　交貨期：

　　交貨是指該合同范圍產(chǎn)品100%的交貨，任何一個(gè)構件的延遲交貨將視為該合同交貨的延遲。

　　2、加工技術(shù)要求

　　為了確保加工質(zhì)量，乙方在加工過(guò)程中要嚴格執行甲方的《技術(shù)協(xié)議》和相應的國家標準。所有《技術(shù)協(xié)議》及圖紙等的變更必須提出書(shū)面申請，且有甲方項目負責人的簽字。

　　3、技術(shù)資料、圖紙

　　除雙方簽定的附件一、二、三、四外，甲方將另行提供圖紙1套。甲方可以根據乙方需要提供本合同所涉及的電子版資料。

　　4、項目管理

　　本合同規定的鋼結構的制作質(zhì)量要求按《技術(shù)協(xié)議》以及國家現行標準要求執行，為保證產(chǎn)品符合規定要求，乙方必須遵照甲方制定的質(zhì)量控制要求執行，構件出廠(chǎng)后發(fā)現的質(zhì)量問(wèn)題，甲方有權向乙方提出賠償。

　　本合同規定的供貨范圍內的產(chǎn)品由乙方自制，在未得到甲方書(shū)面許可前不允許轉由他人制作，否則甲方有權予以拒收，由此造成的一切損失由乙方承擔。

　　為了方便本項目的管理，在合同雙方簽字蓋章生效后3天內，乙方應向甲方提交項目組織管理機構及管理方案、材料采購及加工計劃等文件。從合同生效后第1周開(kāi)始每周向甲方提供一次進(jìn)度報告。

　　乙方應隨時(shí)接受甲方監造人員、業(yè)主、監理及其他相關(guān)人員的檢查，并提供食宿方便。

　　5、原輔材料的采購及進(jìn)廠(chǎng)復檢等規定

　　本合同項下的材料由乙方自購且滿(mǎn)足相應的國家標準要求。主材為方購買(mǎi)，損耗為，廢料歸方所有。乙方須提供該合同項下所購買(mǎi)的原材料的材質(zhì)證明書(shū)原件。

　　本合同產(chǎn)品所用焊材等由乙方自購且報甲方質(zhì)量部門(mén)或監造人員備案。

　　6、驗收標準和方法

　　制造執行標準見(jiàn)《技術(shù)協(xié)議》中的相關(guān)規定;

　　7、合同價(jià)格及交貨要求：

　　7.1合同單價(jià)：綜合單價(jià)：

　　1)以上合同單價(jià)為固定不變價(jià)，單價(jià)中包含乙方將產(chǎn)品加工成型過(guò)程中所需輔材、機械、人工等直接費、間接費、噴砂除銹、涂裝、成品檢驗費、無(wú)損檢驗費及成品構件運輸至現場(chǎng)的運輸費、原材料進(jìn)廠(chǎng)復驗等所有相關(guān)費用、以及所有應向國家繳納的各種稅費和手續費等。

　　2)合同重量為圖紙顯示的乙方制作鋼構件的實(shí)際凈重量，如發(fā)現錯誤，須報甲方書(shū)面更正。

　　3)因乙方制造或運輸等原因造成的產(chǎn)品報廢或返修，乙方應積極配合加以解決，由此產(chǎn)生的費用由乙方承擔。因甲方要求設計變更，出廠(chǎng)前乙方有責任和義務(wù)進(jìn)行變更。出廠(chǎng)后乙方也有責任變更，費用另行協(xié)商。

　　7.2交貨要求

　　1)乙方應嚴格按照本合同要求，在得到甲方質(zhì)量部門(mén)或監造人員認可后按甲方要求分批運往甲方指定地點(diǎn)。

　　2)乙方須作好成品、半成品的拆開(kāi)構件號標識，以便甲方現場(chǎng)正確使用。

　　3)貨物發(fā)運時(shí)，應同時(shí)移交材質(zhì)證明書(shū)、質(zhì)量檢驗記錄等資料，否則甲方給予拒收，由此引起的貨物遲交責任由乙方自負。

　　4)乙方需派人攜帶《裝車(chē)清單》在甲方指定地點(diǎn)進(jìn)行貨物清點(diǎn)移交，因乙方標識不清或移交清單與實(shí)物不符等產(chǎn)生的錯誤，乙方必須及時(shí)給予修正。

　　5)雙方單位簽章的《結算單》。

　　8、付款及結算

　　8.1付款方式：轉帳支票或承兌匯票。

　　8.2付款比例

　　1)預付款：合同簽訂生效后五天內預付 (約計￥元);或本工程無(wú)預付款。

　　2)全部構件發(fā)運到甲方指定地點(diǎn)，經(jīng)甲方、業(yè)主和現場(chǎng)監理全部驗收合格后付至總價(jià)的，余款作為質(zhì)量保證金，乙方構件交驗合格之日起十二個(gè)月后付清;或乙方每月25日前可向甲方報進(jìn)度，每批構件發(fā)到甲方現場(chǎng)，經(jīng)甲方、業(yè)主和現場(chǎng)監理驗收合格后，甲方按工程進(jìn)度款的付進(jìn)度款，余作為質(zhì)量保證金，該合同質(zhì)保期為乙方合同構件安裝完成，質(zhì)保期滿(mǎn)且無(wú)質(zhì)量分歧和工期延誤等問(wèn)題一次性全額支付質(zhì)量保證金。

　　3)乙方所制作的全部構件經(jīng)甲方及業(yè)主、監理單位驗收合格后，甲方在收到乙方遞交的分包工程竣工結算報告及結算資料8日內由甲方項目經(jīng)理部初審完畢，報甲方工程公司經(jīng)營(yíng)部10日內復核完畢，復審后的結算資料提交甲方審計部門(mén)審計10日內審計完畢審計結果為最終竣工結算值。

　　9、擔保

　　合同簽訂時(shí)，乙方須向甲方提供履約擔保，擔保方式： ; 擔保額度：待合同履行完畢后，無(wú)任何違約情況，將履約保證金一次(無(wú)息)退還給乙方。

　　10、違約責任

　　乙方有責任并保證按本合同及相應合同附件規定的合同產(chǎn)品交貨期交貨，否則，因為乙方原因使合同產(chǎn)品不能按期交貨，乙方每延誤壹天按元向甲方支付違約金，違約金在工程款中扣除;

　　乙方支付違約金并不解除乙方繼續發(fā)貨的責任，如果合同產(chǎn)品延期交貨，甲方有權終止部分或全部合同，在此情況下，甲方可以根據自己認為合適的方式另行委托第三方來(lái)加工或供貨，因此發(fā)生的一切費用(包括把原材料從工廠(chǎng)運抵第三方的吊裝費、運費和加工費)和責任由乙方承擔，同時(shí)乙方應繼續執行沒(méi)有終止的合同部分。

　　同時(shí)由于乙方原因導致延期發(fā)貨，乙方除了要按上述要求履行自身責任外，還因此共同承擔業(yè)主可能給予甲方的罰款。

　　甲方應按時(shí)提供給乙方正確、完整的合同要求的技術(shù)文件，如因甲方原因未能按時(shí)提供技術(shù)文件或文件不正確、不完整，乙方可以與甲方協(xié)商交貨期順延。

　　甲方如中途變更加工產(chǎn)品的品種、規格、質(zhì)量標準及設計變更，甲方應事先與乙方協(xié)商;若實(shí)際產(chǎn)品的數量和預估的產(chǎn)品數量有出入時(shí)，乙方不得借故要求調整單價(jià)。

　　乙方提供的鋼結構產(chǎn)品達不到合同規定的質(zhì)量標準，甲方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)，酌減價(jià)款;不同意利用的，乙方應當負責修正或調換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修正或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方負責。

　　實(shí)際交付產(chǎn)品的數量少于合同規定，甲方仍然需要的，乙方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理。

　　乙方須按甲方要求對產(chǎn)品進(jìn)行適當的包裝，以確保運輸和交付順利，未按合同規定標識和包裝，或者包裝物與移交文件不符，或者不符合規定要求，造成產(chǎn)品變形、毀損、滅失的，由乙方賠償損失。

　　乙方提前交貨或未按規定多交產(chǎn)品時(shí)，甲方有權拒收。

　　乙方未按規定的辦法和期限對自購的原材料進(jìn)行進(jìn)廠(chǎng)檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求，甲方有權責令停產(chǎn)，因此造成的損失由乙方承擔。

　　甲方未按規定的'時(shí)間付款，超過(guò)合同規定日期付款，甲方應當比照當地銀行公布的同期利息計算延期付款的利息支付給乙方。

　　11、合同變更

　　在合同有效期內，甲方可在任何時(shí)候以書(shū)面形式在合同總范圍內對合同的任何部分予以合理變更。

　　如果這種變更導致乙方在執行本合同項下相關(guān)部分工作日或所需時(shí)間有所增減，合同或交貨進(jìn)度應作適當的調整，而且雙方應對合同進(jìn)行相應的修改，若增加或減少乙方工作量，則按實(shí)際增減工作量乘以固定單價(jià)增減合同價(jià)。

　　12、技術(shù)服務(wù)

　　乙方應做好售后服務(wù)工作，及時(shí)解決因制造出現的問(wèn)題及辦理貨物接收手續。售后服務(wù)費用包含在綜合單價(jià)中，凡因乙方產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題而發(fā)生的費用由乙方承擔，并從合同款中扣除。必要時(shí)，乙方須派技術(shù)人員到安裝現場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)服務(wù)。在售后服務(wù)過(guò)程中，乙方對派往現場(chǎng)服務(wù)的人員的安全負責，應對其加強安全教育，服務(wù)人員須服從甲方的現場(chǎng)安全管理，有自我保護能力，對自身安全負責。

　　13、糾紛的處理

　　甲乙雙方在執行合同過(guò)程中發(fā)生糾紛時(shí)，雙方應積極協(xié)商解決;無(wú)法協(xié)商時(shí)，任何一方可向法院提起訴訟。

　　本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，本合同一式柒份，甲方執伍份，乙方執二份。本合同約定經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方合同章：乙方合同章：

　　地址：地址：

　　委托代理人：法定代表人：

　　經(jīng)辦人：委托代理人：

　　電話(huà)：電話(huà)：

　　傳真：傳真：

　　開(kāi)戶(hù)銀行：開(kāi)戶(hù)銀行：

　　帳號：帳號：

　　簽定日期：簽定日期：

　　鋼結構加工技術(shù)協(xié)議

　　委托單位： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

　　承攬單位： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

　　xxx有限公司(甲方)委托 (乙方)承擔鋼結構的制造，現經(jīng)雙方協(xié)商，達成如下技術(shù)協(xié)議：

　　一、概況：

　　二、制造范圍：

　　三、制造驗收標準：

　　1、構件制作的一般質(zhì)量要求必須符合gb50205-20xx《鋼結構工程施工質(zhì)量驗收規范》的相應規定。

　　2、除滿(mǎn)中上述要求外，還滿(mǎn)足下列要求：

　　四、標識及包裝：

　　1、構件制作完畢，應按構件清冊上的拆開(kāi)構件號在相應構件的標志端處作出標識。標識應醒目且不易脫落，易于區分。

　　2、乙方涂漆時(shí)應注意保護好摩擦面不要污染。防腐后如螺栓孔區域有底漆，應用清洗劑將孔群四周60mm范圍內底漆清除干凈，并用鋼絲刷打磨摩擦面使其符合要求。

　　3、為便于分層管理與工地使用，應根據構件長(cháng)度，在構件的中部或兩端刷環(huán)形(包括腹板、翼板)色帶(使用漏模)色帶寬度為30~50mm。

　　4、其它：

　　五、職責范圍：

　　1、由甲方技術(shù)資料和設計的錯誤造成的產(chǎn)品損失，由甲方承擔責任。乙方應協(xié)助甲方盡快補齊由甲方錯誤造成的漏缺件，費用見(jiàn)主合同。

　　2、由乙方制造錯誤造成的安裝過(guò)程中的材料、工時(shí)等損失由乙方負責，乙方應及時(shí)補齊由于制造錯誤和發(fā)運出現的漏缺件。

　　3、乙方在施工過(guò)程中發(fā)現甲方提供的圖紙和文件的錯誤，應及時(shí)通知甲方。

　　4、乙方制造的產(chǎn)品在運輸過(guò)程中因包裝不當造成產(chǎn)品受損，由乙方負責。

　　六、產(chǎn)品完工應提交的資料：

　　乙方產(chǎn)品制作完畢，應向甲方提供下列資料：

　　1、所有鋼材、焊接材料的材質(zhì)證明原件。

　　2、按規定必須進(jìn)行抽樣復驗的材料的復驗報告原件。

　　3、對接焊縫的超聲波探傷報告。

　　4、產(chǎn)品合格證原件。

　　5、貨物交接證明。

　　七、甲方技術(shù)負責人：電話(huà)：傳真：

　　乙方技術(shù)負責人：電話(huà)：傳真：

　　八、本協(xié)議未盡事宜，由雙方友好協(xié)商解決。所達成的協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力。

　　九、本協(xié)議正文一式柒份，甲方執伍份，乙方執貳份，經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

　　日期：日期：

鋼結構加工合同4

　　工程名稱(chēng)：安徽三建pC構件生產(chǎn)基地

　　工程發(fā)包方：安徽三建工程有限公司

　　工程承包方：安徽建筑機械有限責任公司

　　簽約日期： 20xx年3月10日

　　合同協(xié)議書(shū)

　　發(fā)包單位：安徽三建工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）

　　承包單位：安徽建筑機械有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

　　l、工程名稱(chēng)：安徽建工產(chǎn)業(yè)化基地1#廠(chǎng)房鋼結構及維護工程。

　　2、工程地點(diǎn)：安徽肥東縣撮鎮循環(huán)經(jīng)濟園區經(jīng)一路與緯三路交口。

　　3、工作內容：圖紙設計、招標文件等文件范圍內鋼結構生產(chǎn)車(chē)間鋼構件的采購、加工等（不含預埋螺栓）。具體包括詳圖深化設計、鋼構件制作（含配件）、檢測（原材料檢驗及焊縫檢測）等，本合同約定的招標文件及相關(guān)資料等已明確的但乙方報價(jià)書(shū)中遺漏項則視為乙方報價(jià)中已包括該部分，結算時(shí)合同價(jià)款不再調整。

　　（1）根據發(fā)包人提供的鋼結構施工圖紙、承包人提供設計院審核的深化圖紙、技術(shù)

　　資料、有關(guān)文件及現場(chǎng)安裝分段要求，完成承包范圍內的鋼結構材料采購、按發(fā)包人現場(chǎng)安裝分段分節要求進(jìn)行技術(shù)準備、檢驗試驗、開(kāi)孔、分段、制作、拼裝、焊縫檢測、殘余應力消除、變形校正、半成品及成品檢測試驗、包裝、鋼結構運輸前的堆放、編號、按發(fā)包人安裝進(jìn)度計劃和順序的要求運輸至工地指定的吊裝現場(chǎng)（按圖紙編號統一標注）、工程服務(wù)以及本合同其他條款所約定的工作內容，并按要求做好交工資料、保修、竣工圖紙等與本工程相關(guān)的所有工作及相關(guān)手續。鋼構件必須滿(mǎn)足現場(chǎng)安裝的分段要求。

　　（2）制作之前編寫(xiě)構件制作方案，并得到發(fā)包人、設計單位及施工監理的認可。按發(fā)包人的要求，提供本工程中鋼結構加工及運輸的相關(guān)計劃、資料。并于簽訂合同一周內，提供詳細的焊接評定方案、制作方案、質(zhì)量保證體系、交工驗收時(shí)所提供的證件資料樣本及政府職能部門(mén)檢查時(shí)的相關(guān)有效證件（如焊工證等特殊工種上崗證）。

　　（3）按發(fā)包人確認的分段分節要求和構件進(jìn)場(chǎng)計劃配套供應鋼構件，負責進(jìn)行鋼構件必要的預拼裝。

　　（4）承包人按發(fā)包人要求將構件資料準備齊全，隨車(chē)發(fā)至現場(chǎng)。按發(fā)包人提供給承包人的構件需求清單進(jìn)行構件的裝車(chē)運輸，發(fā)車(chē)前需將構件進(jìn)場(chǎng)清單傳至發(fā)包人，并通知發(fā)包人代表相關(guān)負責人。

　　（5）提供鋼結構吊裝用吊孔、吊耳、耳板、襯墊板、臨時(shí)連接板、引弧板、摩擦系數檢驗、焊接試驗用的試板等，配合設計及現場(chǎng)安裝做好構件坡口及吊耳等構件配套加工。費用在報價(jià)中綜合考慮。

　　（6）提供出廠(chǎng)標識、標志和編號，提供構件測量基準線(xiàn)和監測基準點(diǎn)的標識等。

　　（7）負責鋼結構制作的現場(chǎng)技術(shù)支持及與設計人的技術(shù)配合，按規定完成本工程所需的各種技術(shù)和安全措施。

　　（8）鋼材進(jìn)加工廠(chǎng)后，在下料之前必須按有關(guān)規定做原材料復檢。在鋼構件進(jìn)場(chǎng)的同時(shí)，提交給發(fā)包人的資料（一式四份）：原材料檢驗報告（原件一份、復印件加蓋公章三份）、鋼構件出廠(chǎng)合格證、鋼構件制作相關(guān)檢查記錄、有探傷資質(zhì)的單位出具的構件制作探傷檢驗報告、鋼結構制作相關(guān)質(zhì)量驗收記錄、鋼結構制作相關(guān)質(zhì)量保證贄料以及發(fā)包人要求的相關(guān)資料等。

　　（9）承包人自行解決鋼構件運輸途中的一切問(wèn)題，保證加工件不造成損壞及變形，因運輸途中造成的構配件損壞及變形由承包人修正并賠償發(fā)包人因此受到的其它一切損失。若承包人未能按發(fā)包人要求及時(shí)整改，發(fā)包人可代為整改或委托第三方整改，相關(guān)費用由承包人承擔。

　　（10）未按發(fā)包人規定的時(shí)間、質(zhì)量標準、構件配套順序交付構件，發(fā)包人有權拒收，承包人應承擔質(zhì)量缺陷、整改和不按時(shí)供貨、發(fā)貨順序錯亂的責任，并承擔由此導致的返工、整改及影響發(fā)包人施工的經(jīng)濟損失。

　　（11）任何工程聯(lián)系函件必須經(jīng)發(fā)包人認可，并以發(fā)包人的名義轉發(fā)。承包人不得與監理、設計院等相關(guān)方面獨自聯(lián)系，否則一切責任和損失由承包人承擔。

　　（12）在合同規定的保修期內，凡屬于承包人質(zhì)量問(wèn)題，承包人要負責免費維修，并承擔相關(guān)責任。

　　（13）本項目所有涉及到的主鋼結構、圍護結構、零星配件等必須按照設計文件要求及投標文件承諾的品牌及產(chǎn)地進(jìn)行選用，否則乙方形成違約，按本合同第12條違約條款進(jìn)行處理。

　　（14）將構件運輸到發(fā)包人現場(chǎng)構件指定堆放場(chǎng)地，并自行負責所有材料設備的保管和安全。

　　（15）承包人負責按照發(fā)包人要求提供竣工資料給發(fā)包人，并配合項目質(zhì)量驗收工作。

　　（16）承包人必須服從發(fā)包人的管理，發(fā)包人有權要求承包人更換不稱(chēng)職的管理人員。

　　（17）合同中規定的其它工作。

　　4、合同價(jià)款

　　（1）總價(jià)合同：鋼結構構件材料、制作造價(jià)￥22451522.00元（大寫(xiě)：人民幣貳仟貳佰肆拾伍萬(wàn)壹仟伍佰貳拾貳元整）

　　乙方承諾已充分考慮本工程的實(shí)際情況，圖紙中不確定的因素乙方已清楚了解,具體構件的規格、材質(zhì)等相關(guān)要求依據甲方提供圖紙進(jìn)行采購、加工，必須滿(mǎn)足圖紙及招標文件要求。工程竣工結算時(shí)，除設計變更外，在施工圖范圍內總價(jià)固定不變，圖紙及招標文件所含工作內容或費用已含在總價(jià)中

　　乙方投標報價(jià)按GB50755計算，計算規則明確構件按矩形理算，且投標報價(jià)重量含材料損耗，乙方承諾所有原材料偏差均符合國家規范，施工過(guò)程中甲方有權對進(jìn)場(chǎng)鋼結構過(guò)磅抽查，如若鋼結構重量負偏差超過(guò)國家規范，甲方將對負偏差部分扣減材料工程款，并對乙方進(jìn)行處罰。

　　合同總價(jià)包括：

　　（1）由乙方為鋼結構制作需要承擔的所有費用，彩鋼板顏色、油漆顏色、CI標志等按照甲方要求選擇和制作：

　　（2）按照國家稅法規定乙方應繳納的各種稅金和地方政府規定的各種費用。其中稅金包括營(yíng)業(yè)稅、城市維護建設費、教育費附加及企業(yè)和個(gè)人所得稅。與乙方承包項目有關(guān)的所有稅費均由乙方自行繳納；

　　（3）按照規范及圖紙實(shí)際要求需要進(jìn)行的試驗、檢測費；

　　（4）現場(chǎng)施工人員及材料、設備的保險；

　　（5）因市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)等影響而涉及到的各種風(fēng)險及管理費和利潤；

　　（6）根據本合同其他條款由乙方承擔的其他費用：

　　5、工程款支付和工程結算

　　（1）本項目甲方提供合同造價(jià) 20% 預付款（合同簽訂后7個(gè)工作日內支付）；

　　（2）本項目工程款支付方式按下述規定執行：

　　a．工程付款方式：以6個(gè)月銀行承兌匯票形式為主。

　　b．主體鋼結構運至項目現場(chǎng)內安裝，支付合同造價(jià)20%的工程款；

　　c．主體結構安裝完支付合同造價(jià)20%的工程款；

　　d．圍護結構安裝完支付合同造價(jià)10%的工程款；e．工程竣工驗收合格后支付合同造價(jià)10%的工程款；

　　f．工程決算定案后支付至合同造價(jià)95%；

　　g.剩余5%工程款作為質(zhì)保金，待缺陷責任期滿(mǎn)后一次性無(wú)息付清。

　　（3）簽訂合同之日起7個(gè)日歷天內，乙方須向甲方提供合同總額20%的履約保函；

　　（4）支付規定：

　　a．乙方在收取工程款時(shí)，必須同時(shí)提供等額的稅務(wù)發(fā)票，乙方在申請結算款之前必須向甲方提供施工過(guò)程中全部的且與結算總額相等完稅票據；

　　b．乙方在收取工程款時(shí)，必須按照甲方要求履行工程款申請手續；

　　（5）缺陷責任期：從竣工驗收合格之日起計算，至合同規定的缺陷責任期。

　　（6）竣工結算：

　　竣工驗收達到本合同規定的質(zhì)量標準并且資料全部交齊并經(jīng)甲方驗收合格后，乙方向甲方報送結算資料，甲方在收到足夠的資料后一個(gè)月內審核完畢，經(jīng)甲乙雙方及監理單位確認后一個(gè)月內向乙方支付到結算總價(jià)的.95%，其余5%作為質(zhì)保金。如果質(zhì)量標準及工期中任何項達不到業(yè)主合格要求，結算時(shí)甲方將扣除其相應部分的保證金；

　　（7）現場(chǎng)簽證及變更：

　　發(fā)生合同外的費用時(shí)，乙方應注意收集和保留證據并在3個(gè)日歷天內讓甲方現場(chǎng)具體指示人簽字及本合同指定的負責人確認其工作時(shí)間、工作內容、工作部位以及投入的設備、人員清單并附上必要的施工簡(jiǎn)圖，乙方逾期未能以書(shū)面形式提出申請，則視為乙方自動(dòng)放棄該部分費用，以后不得以任何理由向甲方進(jìn)行索賠。除設計變更以外，不接受任何形式的簽證索賠。

　　（8）竣工結算：

　　乙方應嚴格按照合同約定的工程量計算規則和價(jià)格計算方法編制，不得高估冒算。一經(jīng)發(fā)現有高估冒算現象，甲方將組織雙方人員對乙方報送的竣工結算進(jìn)行逐項核對。如果核減率在5%以?xún)龋ê?%），甲方不予罰款；如果核減率超過(guò)5%，甲方除扣除核減部分外，還將按超過(guò)部分的20%金額作為處罰金額進(jìn)行罰款，并直接從工程款中扣除。

　　（9）免責條款：

　　乙方應嚴格遵守甲方財務(wù)部的有關(guān)制度規定并協(xié)助辦理有關(guān)稅務(wù)事宜，在規定的付款期限截止日后，由于乙方未及時(shí)開(kāi)具足額合法稅務(wù)發(fā)票，從而導致甲方財務(wù)部無(wú)法按時(shí)支付乙方工程款，此項延誤不構成甲方延期付款責任，乙方不得借此理由要求甲方支付延期支付利息或故意延緩工程進(jìn)度。

　　6、工期

　　（1）構件到場(chǎng)日期：開(kāi)工日期為20l5年3月10日，合同總工期90日歷天。

　　進(jìn)場(chǎng)節點(diǎn)要求：

　　a.20xx年4月1日，A~G軸鋼結構主體材料進(jìn)場(chǎng)；

　　b.20xx年4月10日，A~G軸鋼結構屋面維護結構材料進(jìn)場(chǎng)；

　　c.20xx年5月10日，鋼結構主體結構必須全部到場(chǎng)（具體進(jìn)場(chǎng)日期必須符合甲方的進(jìn)度要求）

　　d. 20xx年6日10日，本鋼結構工程的所有材料必須進(jìn)場(chǎng)。（維護結構材料進(jìn)場(chǎng)日期必須符合甲方的進(jìn)度要求）

　　（2）進(jìn)度：乙方必須按甲方確認的材料進(jìn)場(chǎng)計劃將構件運至施工現場(chǎng)，接受甲方對構件進(jìn)場(chǎng)時(shí)間的檢查、監督。材料進(jìn)場(chǎng)計劃與經(jīng)確認的計劃不符時(shí)，乙方應按甲方的要求提出改進(jìn)措施，經(jīng)甲方確認后執行。因乙方的原因導致實(shí)際材料進(jìn)場(chǎng)計劃與材料進(jìn)場(chǎng)計劃不符，乙方無(wú)權就改進(jìn)措施提出追加合同價(jià)款。

　　（4）暫停施工：因乙方材料質(zhì)量嚴重與質(zhì)量要求不符時(shí)，甲方有權要求乙方暫停材料進(jìn)場(chǎng)并進(jìn)行整頓，由此造成的工期延誤由乙方負責，相關(guān)的賠償按照本合同第9條相關(guān)規定執行

　　7、質(zhì)量驗收

　　（1）質(zhì)量要求：本工程質(zhì)量應符合現行的國家工程質(zhì)量驗收規范，國家、行業(yè)、地方和甲方的施工技術(shù)標準規范，施工圖及相關(guān)技術(shù)文件的要求，達到合格標準；

　　（2）質(zhì)量等級：乙方提供的構件必須按照國家驗收規范的合格等級標準，由于乙方原因造成的不合格，乙方負責整改，整改仍達不到要求，乙方應無(wú)條件退出，由此發(fā)生的一切費用由乙方承擔。

　　（3）試驗與檢驗：乙方應按相關(guān)規定進(jìn)行試件的取樣、檢驗。

　　（4）分項工程質(zhì)量檢查：上道工序施工完成，必須經(jīng)監理工程師、甲方驗收合格簽字認可后，乙方才能進(jìn)行下道工序的施工。

　　（5）、乙方應協(xié)助配合甲方、監理人員進(jìn)行檢查和驗收。

　　（6）、用于主體結構的鋼構件，為設計文件規定的該工程的合理使用年限

　　8、權利和義務(wù)

　　1、甲方的權利和義務(wù)

　　（1）、甲方有義務(wù)按合同的規定期限及時(shí)向乙方支付工程款，否則甲方違約。

　　（2）、甲方有權確定和要求乙方送貨時(shí)間和送貨地點(diǎn)。

　　（3）、甲方有權對乙方所送貨物進(jìn)行檢驗，對檢驗不符合要求的貨物，甲方有權要求乙方退換。

　　（4）、如因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題造成甲方損失的，乙方負責賠償損失并承擔一切責任。

　　2、乙方的權利和義務(wù)

　　（1）、乙方有義務(wù)向甲方提供符合合同約定的產(chǎn)品，否則乙方違約。

　　（2）、乙方有義務(wù)按照甲方通知的時(shí)間、地點(diǎn)，按時(shí)送達貨物，否則，乙方違約，并應承擔由此給甲方造成的損失。

　　（3）、乙方有權按合同約定，要求甲方支付已合格材料的款項。

　　9、違約責任

　　（1）乙方承包的工程項目，未經(jīng)甲方許可，不得進(jìn)行轉包或分包。否則，甲方有權終止合同。由此給甲方造成的經(jīng)濟損失乙方負責賠償。如特殊需要時(shí)，需經(jīng)甲方書(shū)面批準，各項管理程序按甲方的有關(guān)規定執行。

　　（2）若因乙方原因造成材料進(jìn)場(chǎng)延誤，每拖一天按合同總價(jià)的 0.5 進(jìn)行罰款，罰款將在甲方向乙方支付合同價(jià)款時(shí)扣除。工期延誤罰款總額不超過(guò)結算總價(jià)的 10% 。如果實(shí)際罰款金額超過(guò)該限額限制的且乙方無(wú)能力采取有效措施彌補該工期時(shí)甲方有權終止合同并邀請其他單位進(jìn)行加工。由此增加的費用從乙方工程款中扣除。

　　（3）本項目所有涉及到的主鋼構、圍護結構、零星配件等必須按照設計文件要求及投標文件承諾的品牌及產(chǎn)地進(jìn)行選用，如實(shí)際工作需更換材料，必須得到甲方書(shū)面認可，并且甲方不補償因此產(chǎn)生的任何費用和工期。如乙方擅自更換材料，視為乙方違約，處以合約總價(jià) 10% 的工程質(zhì)量罰款，并承擔此項違約導致甲方的損失。

　　（4）合同簽訂后，如需修改，需獲得雙方同意，方能生效。否則，給對方造成的經(jīng)濟損失由違約方負責。

　　（5）合同履行中任何一方無(wú)正當理由而提出終止合同的，均屬單方違約，違約方承擔給對方所造成的全部損失外，還需向對方支付工程款總價(jià) 10% 的違約金。

　　（6）如果乙方有任何的違約行為，乙方應保證甲方免于承擔由此違約造成的根據主合同甲方將負責的任何損害賠償費。否則甲方有權從工程款中扣除這筆費用。

　　（7）因乙方自動(dòng)退出，甲方只對乙方已進(jìn)場(chǎng)材料價(jià)款的70%進(jìn)行結算，由此發(fā)生的甲方損失將在剩余的30%中扣除，甲方同時(shí)保留不足部分向乙方索賠的權力。

　　（8）未經(jīng)甲方書(shū)面授權，乙方不得以甲方名義從事任何對外商務(wù)經(jīng)營(yíng)及合同協(xié)議的簽署。否則甲方有權終止本合同的執行，并由乙方向甲方承擔相應的損失，甲方將從任何屬于乙方的款項中扣除，乙方不得有異議。

　　10、爭議

　　（1）如甲乙雙方發(fā)生爭議，應本著(zhù)實(shí)事求是、平等互利、協(xié)商一致的原則進(jìn)行協(xié)商解決。如協(xié)商不成，可采用下列解決方式：向合肥市仲裁委員會(huì )按照該會(huì )有效的仲裁條款申請仲裁。

　　（2）發(fā)生爭議后，除非出現下列情況的，雙方都應繼續履行合同，保護好已進(jìn)場(chǎng)材料：

　　a.單方違約導致合同確已無(wú)法履行，雙方協(xié)議停止施工；

　　b.調解要求停止，且為雙方接收；

　　c.仲裁機構要求停止時(shí)；

　　d.法院要求停止時(shí)。

　　11、合同終止及終止后的結算

　　（1）甲乙雙方協(xié)商一致，可以解除本合同；（2）乙方無(wú)能力繼續履行本合同時(shí)，本合同終止，按已進(jìn)場(chǎng)材料結算，乙方應在接到甲方通知時(shí)妥善做好已購材料及移交工作；

　　（3）未經(jīng)甲方同意，乙方將本工程轉包或分包給第三方，本合同終止，按乙方已進(jìn)場(chǎng)材料的 60% 結算

　　（4）乙方單方要求終止合同，結算單價(jià)按合同單價(jià)的 80% 計算，另賠償合同總價(jià)10% 的違約金；

　　12、甲、乙雙方在此立約：保證按照本合同的約定，承擔和履行各自的全部責任和義務(wù)。

　　13、本協(xié)議書(shū)由雙方法定代表人或其授權的代理人簽署并加蓋公章后生效，在除違約責任導致合同中期解除情況下，工程經(jīng)竣工驗收合格、工程結算辦理完、保修期滿(mǎn)、合同總價(jià)款及保修金全部結清后合同自動(dòng)終止。

　　14、本合約附件：⑴中標通知書(shū)⑵乙方投標報價(jià)文件⑶招標文件及答疑記錄。

　　15、本合同一式陸份，甲方執肆份、乙方執貳份，具有同等法律效力。

　　（以下無(wú)正文）

　　甲方：乙方：安徽建筑機械有限責任公司

　　甲方代表：乙方代表：

　　開(kāi)戶(hù)銀行：開(kāi)戶(hù)銀行：徽商銀行合肥大東門(mén)支行

　　賬號：賬號：1020 4010 2100 0283 880

　　簽訂時(shí)間：年月日簽訂時(shí)間：年月日

鋼結構加工合同5

　　甲方(定作方)：

　　乙方(承攬方)：

　　根據《民法典》規定，結合本工程實(shí)際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內容

　　1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱(chēng)為。

　　2、制作內容

　　(1)主鋼構：由定作方提供鋼板材質(zhì)：系列：噸位：?jiǎn)蝺r(jià)約元(大寫(xiě)：)

　　(2)次鋼構材質(zhì)：噸位：?jiǎn)蝺r(jià)約元(大寫(xiě)：)

　　(3)其他：以上主構件進(jìn)行拋丸除銹，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。

　　二、合同價(jià)款及結算方式

　　1、合同總價(jià)暫定為元，(大寫(xiě)) (以實(shí)際決算為準)。

　　2、合同簽訂當日甲方付元，(大寫(xiě))給乙方作為合同定金(最后一次提貨時(shí)抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶(hù)，本合同不予生效)。

　　3、結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進(jìn)行決算(以現金或轉賬)。最后一次提貨前將所剩價(jià)款一次性付清，否則不得提貨。

　　三、質(zhì)量要求

　　1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質(zhì)量驗收規范)認真加工制作，確保構件質(zhì)量達到鋼結構規范要求。

　　2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書(shū) 、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。

　　3、要求第三方檢測單位為：

　　(1)檢測內容：抗滑移系數實(shí)驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學(xué)性能復驗□

　　(2)其他檢測項目：。

　　(3)試驗檢測費用：合同價(jià)格□甲方自理□

　　四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間

　　1、交貨地點(diǎn)：甲方在乙方廠(chǎng)房?jì)忍嶝洝?/p>

　　2、交貨時(shí)間：__年__月__日開(kāi)始提貨。

　　五、包裝及運輸

　　1、乙方負責裝車(chē)，裝車(chē)時(shí)應按照規定要求進(jìn)行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸過(guò)程中出現構件變形、油漆損傷，裝車(chē)費包含在合同價(jià)內。

　　2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實(shí)施(具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。

　　3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車(chē)。

　　六、雙方權利及義務(wù)

　　1、甲方向乙方提供完整的`構件圖紙套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。

　　2、甲方應對乙方加工制作過(guò)程中的疑問(wèn)及時(shí)給予解答，若需要修改變更的應當及時(shí)通知，否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時(shí)間。

　　3、甲方如現場(chǎng)發(fā)現嚴重質(zhì)量問(wèn)題應及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后小時(shí)內趕到現場(chǎng)協(xié)助解決。

　　4、乙方質(zhì)量問(wèn)題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

　　七、違約責任

　　按《民法典》相關(guān)規定執行。

　　八、合同糾紛處理方式

　　甲乙雙方在合作過(guò)程中，如發(fā)生糾紛，應由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向人民法院起訴。

　　九、附則

　　1、本合同式份，雙方各執份。

　　2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效，此合同有效期為_(kāi)_年__月__日至__年__月__日。

　　3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另訂補充合同。

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

　　法定代表人：

　　委托代理人：法定代表人：

　　委托代理人：

　　__年__月__日__年__月__日

鋼結構加工合同6

　　承攬方：________________________

　　代表人：____________ 職務(wù)：____________ 電話(huà)：____________

　　定作方：________________________

　　地址：____________ 電話(huà)：____________

　　定作方委托承攬方加工，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。

　　第一條承攬項目概況

　　1、項目名稱(chēng)：________________________。

　　2、項目地點(diǎn)：________________________。

　　3、項目?jì)热荩篲_______________________。

　　4、建筑面積：________________________。

　　5、承攬方式：承攬方包工包料。

　　6、工期：本項目工期____________天，按甲方指定進(jìn)場(chǎng)日期計算。

　　7、共計：____________元。

　　第二條圖紙或技術(shù)資料

　　雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供：

　　定作方自行設計并提供圖紙或技術(shù)資料，圖紙或技術(shù)資料____________式____________份，定作方、承攬方各執____________份。

　　第三條定作方義務(wù)

　　(1)負責向承攬方提供水、電。

　　(2)參與項目質(zhì)量和項目進(jìn)度的監督，負責材料進(jìn)嘗竣工驗收。

　　第四條承攬方義務(wù)

　　(1) 按照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行加工，按期保質(zhì)完成承攬項目;

　　(2) 參加項目的竣工驗收。

　　第五條項目變更

　　(1) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當以書(shū)面形式及時(shí)通知定作方。定作方應當在收到通知之日起____________天內回復，并提出修改意見(jiàn)。承攬方在上述時(shí)間內未得到答復的，應繼續按圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行工作，由此而產(chǎn)生的一切責任或損失全部由定作方承擔。承攬方在上述時(shí)間內得到答復的.，應按定作方答復意見(jiàn)進(jìn)行工作，因按定作方答復意見(jiàn)進(jìn)行工作導致合同價(jià)款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔，延誤的工期相應順延。

　　(2) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間，定作方需對原圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行變更，定作方應提前____________天以書(shū)面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進(jìn)行工作。因變更導致合同價(jià)款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔，延誤的工期相應順延。

　　第六條確定變更合同價(jià)款及工期

　　(1) 發(fā)生變更后，承攬方應提出適當的變更價(jià)格，送定作方批準后調整合同價(jià)款。

　　(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調整竣工日期。

　　第七條材料的提供

　　(1) 由定作方提供材料的，定作方應在材料運到項目地點(diǎn)前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續;

　　(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應在材料運到項目地點(diǎn)前通知定作方，并接受定作方檢驗;

　　第八條質(zhì)量標準

　　雙方約定本項目質(zhì)量標準：

　　(1) 項目質(zhì)量達到圖紙或技術(shù)資料的要求。

　　(2)所有圖紙設計符合國家規范要求

　　第九條項目驗收和保修

　　(1) 項目竣工后，承攬方應通知定作方驗收，定作方應自接到驗收通知后兩天內按照合同規定的質(zhì)量標準組織驗收，并辦理驗收，移交手續，出具驗收意見(jiàn)。如定作方在規定時(shí)間內無(wú)正當理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質(zhì)量合格，已通過(guò)驗收。

　　第十條合同價(jià)款支付方式

　　1、承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價(jià)款：

　　雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進(jìn)度支付。剩余____________%作為質(zhì)保金保修期滿(mǎn)付清。

　　第十一條違約責任

　　1、承攬方的違約責任

　　(1)未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)，酌減合同價(jià)款;不同意利用的，重新制作。

　　(2)無(wú)正當理由逾期交付定作物，應當按延期天數每日向制作方償還合同價(jià)款____________‰ 違約金。

　　2、定作方的違約責任

　　(1)中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失;

　　(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應當向承攬方償付合同價(jià)款____________‰的違約金;

　　(3)超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金。

　　甲方：____________ 乙方：____________

　　日期：____________年_______月_______日

鋼結構加工合同7

　　委托方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方) 加工方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

　　依據《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規定，甲乙雙方就甲方委托乙方進(jìn)行鋼結構加工制作事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。

　　一、加工方式

　　甲方提供鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。

　　二、加工內容

　　本合同所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍)。

　　三、加工工期

　　從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開(kāi)始計算工期。

　　四、加工量、單價(jià)及總金額

　　1、以上價(jià)格均為稅工程施工質(zhì)量驗收規范》(GB-50205-20xx)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。

　　2、上表所列之加工量為暫定加工量，結算時(shí)按加工廠(chǎng)分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價(jià)不因市場(chǎng)價(jià)格變化而變更。

　　3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價(jià)。

　　4、本合同采用的定價(jià)方式結算。

　　五、運輸方式：需方自提，運費自負。

　　六、結算、付款及付款方式

　　1、本合同簽訂后萬(wàn)元為定金， / 萬(wàn)元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開(kāi)始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動(dòng)終止，甲方已支付的定金不退還。

　　2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結構過(guò)程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價(jià)款不得超過(guò)甲方實(shí)際已支付的貨款數額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結算，貨款應全額付清，乙方財務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發(fā)貨。

　　3、如甲方在現場(chǎng)安裝時(shí)發(fā)現有質(zhì)量問(wèn)題，應及時(shí)通知乙方，乙方必須在12小時(shí)內到現場(chǎng)處理問(wèn)題。

　　七、雙方責任甲方責任

　　1、甲方應于合同簽訂時(shí)提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。 2、甲方負責按本合同規定的時(shí)間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。

　　3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書(shū)面方式在變更實(shí)施前2天書(shū)面通知乙方，因變更導致的材料增減按實(shí)結算。甲方書(shū)面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價(jià)格支付乙方價(jià)款。

　　4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時(shí)內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。

　　5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物，甲方應在最后提貨期限屆滿(mǎn)后7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時(shí)，市場(chǎng)價(jià)格上漲的，按照漲價(jià)后價(jià)格結算;市場(chǎng)價(jià)格下跌的，按照下

　　乙方責任

　　1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術(shù)要求、質(zhì)量、數量、包裝等具體要求進(jìn)行生產(chǎn)加工，并做好自檢工作，確保質(zhì)量、進(jìn)度。加工完后，保存甲方提供的.施工圖紙。

　　2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車(chē)等工作。

　　3、乙方在鋼構件出廠(chǎng)時(shí)，需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明，產(chǎn)品的檢驗報告，合格證明等技術(shù)資料一式四份(注：不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費)。

　　4、日開(kāi)始供應第一批構件，供貨要求詳見(jiàn)甲方書(shū)面需貨計劃， 20xx 年 9 月 15 日前將全部鋼構件供完。

　　八、質(zhì)量驗收

　　1、甲方在鋼構件出廠(chǎng)前進(jìn)行質(zhì)量復檢。復檢合格后，由于運輸的原因產(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題由甲方負責，乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題由乙方負責，并在48小時(shí)內解決。

　　2、質(zhì)量異議期限：甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現存在質(zhì)量問(wèn)題，應立即停止使用，并在48小時(shí)內向乙方提出書(shū)面異議。乙方接到甲方書(shū)面異議后派員到現場(chǎng)查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內提出書(shū)面異議，或甲方收到貨物后1個(gè)月內未提出書(shū)面異議的，視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格，甲方不得再以貨物質(zhì)量問(wèn)題為由要求乙方承擔任何責任。

　　3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷，乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價(jià)款損失承擔責任，乙方不承擔由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。

　　九、違約責任

　　1、甲方遲延提貨的，乙方自最后提貨期限屆滿(mǎn)之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿(mǎn)后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天，超過(guò)60天時(shí)，乙方有權

　　2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。

　　3、乙方無(wú)故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實(shí)際損失。

　　4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。

　　十、保密責任

　　任何一方在簽訂及履行本合同的過(guò)程中知悉對方的商業(yè)秘密，必須承擔保密義務(wù)，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業(yè)秘密之日起，至對方將該商業(yè)秘密公開(kāi)之日止。

　　十一、其他約定

　　1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權債務(wù)承擔連帶擔保責任。

　　2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

　　3、雙方就本合同發(fā)生爭議時(shí)應協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

　　4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構件交付完畢貨款付清后自然終止。

　　5、本合同一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。 (以下無(wú)正文)

　　甲方：(蓋章) 乙方：

　　年月日：

鋼結構加工合同8

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　經(jīng)雙方充分協(xié)商為明確雙方責任，本著(zhù)互利互惠的'原則現將鋼結構廠(chǎng)房車(chē)間承包給乙方施工，特訂本協(xié)議如下望共同遵守：

　　一、承包方，包工包料;

　　二、承包范圍：根據簡(jiǎn)易圖和雙方約定施工內容范圍內的鋼結構工程，進(jìn)行施工。檐口高度規格為4.6—5米之間;

　　三、總造價(jià)按建筑實(shí)有面積計算：長(cháng)138米x13米=1794平方米，每平方按125元計算。

　　四、質(zhì)量按照簡(jiǎn)易圖紙標準驗收，原材料按照提供的施工要求材料表進(jìn)行施工，保質(zhì)保量。

　　五、雙方工作

　　甲方負責水、電、路三通;

　　自合同簽之日起付給乙方工程預付金;甲方按工程進(jìn)度發(fā)給乙方的承包金，不得拖延，工程竣工驗收后付給乙方全部工程款。

　　六、本工期工程定于__________年___月____日開(kāi)工，于__________年___月____日交工，如遇到風(fēng)雨不能按時(shí)交工，其它特殊情況等不能按時(shí)交工，雙方協(xié)商可順延。

　　七、安全問(wèn)題

　　在乙方施工中，因乙方自己原因所造成的事故，均由乙方全全負責;

　　八、其它未盡事宜雙方協(xié)商;

　　甲方簽字：______________

　　乙方簽字：______________

　　日期：______________

鋼結構加工合同9

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　根據工程進(jìn)度需要，甲方向乙方租憑四繩物料提升機____臺，為明確雙方的責任與權益，保證施工順利完成，經(jīng)雙方友好協(xié)商定以下合同，雙方必須共同遵守。

　　一、工程地點(diǎn)：

　　______________________

　　二、工程名稱(chēng)：

　　________________________

　　三、物料提升機使用高度：

　　工程所需使用高度____米。

　　四、租金期限及規定：

　　1、租憑時(shí)間從安裝調試好并由安監站驗收第二天起計算租金。

　　2、物料提升機租憑：暫定____臺，時(shí)間暫定____月，不足____月的按____月計算租憑費，

　　超出月按月計算租憑費，每月按____個(gè)工作日計算。不足月按_______計算租憑費，如果工地因其它因素停工，乙方不承擔任何責任，租憑時(shí)間照計，租金照收。

　　五、租憑費用標準及結算方式：

　　1、三斗車(chē)、二斗車(chē)物料提升機租金，每臺每月為人民幣___元包使用期間的機械維護，檢測費用。

　　2、提升機進(jìn)場(chǎng)安裝后甲方支付進(jìn)退場(chǎng)費及檢測費____臺。租金自提升機安裝調試好并有安監站驗收第二天起計算，壹個(gè)月內一次性支付三個(gè)月租金乙方收款時(shí)以收據收款，蓋單位公章。超出三個(gè)月后租金待通知拆除后15天內付清

　　3、工程完工停工停止使用，租憑期滿(mǎn)甲方應提前五天以電話(huà)形式通知乙方拆卸并付清所有的租金，否則租約仍舊生效。

　　4、甲方包操作工住宿及水電，需要加班每小時(shí)___元。

　　六、物料提升機所有權及服務(wù)范圍：

　　1、乙方需要安裝的.物料提升機運送到：_____________________。

　　2、物料提升機只限于該工地使用。該物料提升機所有權屬于乙方，甲方不得變更租憑地址和轉租轉賣(mài)。

　　七、甲方責任：

　　1、負責場(chǎng)地平整，道路暢通以便乙方物料提升機安裝、拆卸和進(jìn)出場(chǎng)。

　　2、負責基礎、基礎預埋，基礎出現移位等情況造成的損失由甲方負責，保證乙方物料提升機安裝前障礙物的拆除，以及提供裝、拆物料提升機所需的焊割工具。

　　3、負責物料提升機圍閉，警示牌。

　　4、乙方機械運到工地由乙方自行負責保管，機械丟失與甲方無(wú)關(guān)。

　　八、乙方責任：

　　1、提供的物料提升機需機況良好，達到國家安全使用合格標準。

　　2、操作人員應嚴格遵守機械操作規程，積極配合甲方施工生產(chǎn)，服從甲方的安排。嚴格要求持證上崗，如持假證被相關(guān)職能部門(mén)查處罰款等一切費用由乙方負責。

　　3、乙方提供對講喇叭及監控系統。

　　4、負責機械使用的日常維護，如機械出現故障，確保及時(shí)修復完畢，達到使用條件，維修工料費由乙方負責

　　5、乙方屬于全包性質(zhì)：包工、包料、包裝拆維修安全責任、及報裝驗收等一切費用。

　　九、機械操作人員注意事項：

　　1、開(kāi)機之前檢查卷楊機、鋼絲繩等一系列機械設備。

　　2、電源、電路、控制系統。

　　3、下班時(shí)切斷主電源

　　4、禁止上班時(shí)間做與工作無(wú)關(guān)的一切事宜。

　　5、其余以公司制度為準。

　　6、操作人員嚴格遵守安全規則，驗收合格交付使用后，對于安全事故責任分清，承擔后果。

　　十、本合同雙方簽字蓋章生效到設備拆卸并搬離甲方工地終止。

　　未盡事宜，雙方在平等互利的情況下協(xié)商處理。協(xié)商不成，提交不成，提交法院仲裁。

　　十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執壹份，具有同等的法律效力。

　　甲方：___________乙方：___________

　　甲方代表：___________乙方代表：___________

　　________年____月日________年____月____日

鋼結構加工合同10

　　需方：

　　供方：

　　為明確甲乙雙方在加工承攬過(guò)程中的要求、義務(wù)和職責，按《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規定，結合本項目實(shí)際情況，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，同意簽定以下合同條款，具體如下：

　　一、本加工產(chǎn)品全部用于，不得轉移到其它工程項目上使用，否則造成的后果均由需方自行負責。

　　二、材料規格和技術(shù)要求：根據需方提供的施工圖和施工變更聯(lián)系單制作。

　　三、需方如有圖紙變更或增加設計聯(lián)系單，應按合同約定在制作求前2天提供書(shū)面材料，如未按合同約定提供書(shū)面變更材料，供方概不負責，需方確需進(jìn)行變更的，所發(fā)生的`費用損失全部由需方自行承擔。

　　四、材料制作要求：鋼材材質(zhì)按圖紙設計及設計聯(lián)系單要求，產(chǎn)品制作應滿(mǎn)足現行規范要求，達到合格等級。

　　五、材料數量、單價(jià)、金額:

　　材料名稱(chēng)數量單位單價(jià)（元）金額（元）備注

　　數量按理論實(shí)際計算

　　略

　　合計

　　以上產(chǎn)品包括原材料單價(jià)，制作加工工人工資、輔助材料費用。

　　注：本制作合同中H型鋼的價(jià)格以年月日制定的合同價(jià)格為準。

　　六、制作及提貨時(shí)間：年月日提貨。

　　七、提貨方式：需方負責送貨至露亭開(kāi)元名都大酒店工程施工現場(chǎng)。

　　八、付款方式：

　　另行協(xié)商。

　　九、結算方式：需方在最后一批貨出廠(chǎng)前2天內與供方核對工程量，供方結算貨物按圖紙理論計算，核實(shí)后雙方在結算單上簽字或蓋章，如需方未在2天內核對工程量，則視為默認，按供方提供的工程量為準。

　　十、產(chǎn)品出廠(chǎng)應由需方本人或委托代理人在提貨單上簽名，貨物的所有權自貨款付清后轉移，如未付清貨款，貨物屬供方所有。

　　十一、技術(shù)要求：供方應隨貨物提供產(chǎn)品出廠(chǎng)合格證或質(zhì)保書(shū)，現場(chǎng)探傷試驗由需方自行負責，供方提供地腳螺栓樣板各種規格一套，費用需方負責。

　　十二、違約責任：

　　1、需方未按合同支付貨款的，按應付貨款余款的1支付違約金。

　　2、需方在提貨時(shí)間無(wú)故不來(lái)提貨，經(jīng)的供方催促15日內未提貨的按500元∕天支付違約金。

　　3、如需方圖紙變更或增加聯(lián)系單，導致制作工期延長(cháng)的，工期予以延長(cháng)。

　　十三、如因需方圖紙未提供或圖紙變更造成鋼板規格變化，則產(chǎn)品出廠(chǎng)價(jià)按重新提供圖紙當天的供方出廠(chǎng)價(jià)為準。

　　十四、爭議解決：未盡事宜雙方另行協(xié)商、友好解決，協(xié)商不成，雙方約定向定海區人民法院提起訴訟。

　　本合同一式三份，供方執二份，需方執一份，雙方蓋章或簽字、預付款進(jìn)入供方賬戶(hù)后生效，加工產(chǎn)品提取完畢，貨款付清后終止。

　　需方：

　　供方：

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話(huà)：電話(huà)：

　　訂立合同時(shí)間：年月日

鋼結構加工合同11

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：__________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　品名

　　規格

　　單位

　　數量

　　備注

　　第二條加工成品質(zhì)量要求：_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據)

　　第三條原材料的提供辦法及規格，數量，質(zhì)量：___________________________________________________________________________________(

　　1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作方有權要求重作，修理，減少價(jià)款或退貨。

　　2，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時(shí)間，數量，質(zhì)量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。

　　承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3，原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)

　　第四條技術(shù)資料，圖紙提供辦法：____________________________________________________________________________________________(

　　1，承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時(shí)通知定作方;定作方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。

　　3，定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。)

　　第五條價(jià)款或酬金：________________________________________________________________________________________(價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門(mén)的規定執行，沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。)

　　第六條驗收標準和方法：__________________________________________________________(

　　1，按照合同規定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。

　　對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規定保證期限。

　　保證期限內發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。)

　　第七條交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn)：___________________________________________________________________________________________(

　　1，交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行。

　　2，交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門(mén)運輸的，以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，

　　以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

　　第八條包裝要求及費用負擔：____________________________________________________

　　第九條運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________

　　第十條結算方式及期限：____________________________________________________

　　第十一條其他：_____________________________________________________(如：

　　1.根據國家有關(guān)規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無(wú)權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

　　2.根據國家有關(guān)規定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)

　　第十二條承攬方的違約責任：

　　一，未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二，交付定作物或完成工作的`數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。

　　因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元;(合同中無(wú)具體規定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

　　六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時(shí)，應當償付定作方實(shí)際支付的保管，保養費。

　　七，實(shí)行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數量承擔責任。

　　十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任：

　　一，中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

　　三，未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，

　　除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四，超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權將定作物變賣(mài)，

　　所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí)，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣(mài)，應當賠償承攬方的損失。

　　五，超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六，無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。

　　七，變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，

　　如在合同規定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機關(guān)申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交_______(如經(jīng)簽證或公證，則應送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。

　　定作方：____________________(蓋章)

　　代表人：____________________(蓋章)

　　地址：________________________________

　　電話(huà)：________________________________

　　開(kāi)戶(hù)銀行：____________________________

　　帳號：______________________________

　　承攬方：__________________________(蓋章)

　　代表人：__________________________(蓋章)

　　地址：_________________________

　　電話(huà)：_________________________

　　開(kāi)戶(hù)銀行：_____________________

　　帳號：_________________________

　　________年____月____日

鋼結構加工合同12

　　在委托合同中，受托人處理事務(wù)，除法律另有規定外，不是以自己的名義和費用，而是以委托人的名義和費用進(jìn)行的。因此，委托合同的受托人處理受托事務(wù)的后果，直接歸委托人承受。這是委托合同與行紀合同、承攬合同、居間合同等類(lèi)似合同的重要區別。今天本站小編要與大家分享是：鋼結構的委托加工合同。具體內容如下，歡迎參考：

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：__________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　第三條原材料的提供辦法及規格，數量，質(zhì)量：___________________________________________________________________________________(1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作方有權要求重作，修理，減少價(jià)款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時(shí)間，數量，質(zhì)量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)

　　第四條

　　技術(shù)資料，圖紙提供辦法：____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時(shí)通知定作方;定作方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。3，定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。)

　　第五條

　　價(jià)款或酬金：________________________________________________________________________________________(價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門(mén)的規定執行，沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。)

　　第六條

　　驗收標準和方法：__________________________________________

　　________________(1，按照合同規定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負責修復或退換。3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。)

　　第七條交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn)：___________________________________________________________________________________________(1，交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行。2，交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門(mén)運輸的，以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

　　第八條

　　包裝要求及費用負擔：____________________________________________________

　　第九條

　　運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________

　　第十條

　　結算方式及期限：____________________________________________________

　　第十一條

　　其他：_____________________________________________________(如：1. 根據國家有關(guān)規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無(wú)權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關(guān)規定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)

　　第十二條

　　承攬方的違約責任：

　　二，交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時(shí)，應當償付定作方實(shí)際支付的保管，保養費。

　　七，實(shí)行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承擔因此多付的'運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　第十三條定作方的違約責任：

　　一，中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　三，未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四，超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí)，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣(mài)，應當賠償承攬方的損失。

　　六，無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。

　　七，變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　定作方：____________________(蓋章)

　　代表人：____________________(蓋章)

　　地址：________________________________

　　電話(huà)：________________________________

　　開(kāi)戶(hù)銀行：____________________________

　　帳號：______________________________

　　承攬方：__________________________(蓋章)

　　代表人：__________________________(蓋章)

　　地址：_________________________

　　電話(huà)：_________________________

　　開(kāi)戶(hù)銀行：_____________________

　　帳號：_________________________

　　年月日訂

鋼結構加工合同13

　　甲方：

　　乙方：

　　身份證號：

　　一、勞務(wù)名稱(chēng)：鋼結構加工制作

　　二、制作地點(diǎn)：

　　三、工期：按公司的工期要求交付成品

　　四、質(zhì)量要求：執行公司的工藝文件要求

　　甲方將鋼結構車(chē)間的加工制作工作承包給乙方，為明確雙方的責任、權利和義務(wù)特簽定本合同，雙方必須嚴格遵守。甲、乙雙方必須認真貫徹執行國家的有關(guān)勞動(dòng)合同和勞動(dòng)保護條例，遵守公司的有關(guān)規章制度，嚴格執行安全生產(chǎn)的方針。具體合同條款如下：

　　1、甲方將年月份到年月份(以陽(yáng)歷為準)的鋼結構車(chē)間里的鋼構件制作承包給乙方，甲方負責提供制作鋼結構所需的機械設備、原材料、輔助材料、耗用材料。乙方提供完成鋼構件所需的人員，招聘來(lái)的相關(guān)技術(shù)人員必須具有國家認可的資格證書(shū)和上崗證，乙方招聘的所有人員必須與勞動(dòng)者本人簽訂好勞動(dòng)合同交甲方公司備案。

　　2、甲方負責每一批鋼構件的細畫(huà)詳圖,乙方必須按甲方的詳圖出料單及下料,嚴格按國家和行業(yè)標準及甲方的工藝流程制作，不得任意更改圖中所表示的規格和數字及點(diǎn)倒工藝，如確實(shí)發(fā)現技術(shù)部門(mén)出具的詳圖有錯誤或不合理而確實(shí)需要更改的，應先向技術(shù)部門(mén)匯報，待核實(shí)后，由技術(shù)人員更改圖紙，出具更改書(shū)并簽字后再制作。乙方必須嚴格按照規范規定和加工制作工藝及圖紙要求進(jìn)行加工制作,由于乙方原因造成的.鋼構件報廢和返工費、人工費、材料費、及輔材費等全部由乙方承擔,并承擔由此造成的工期誤期等一切費用。

　　3、乙方必須保質(zhì)、保量按時(shí)完成甲方下達的任務(wù)，在工程量滿(mǎn)足的情況下，電焊班組每月產(chǎn)量不得低于 80 噸。無(wú)條件服從甲方的工期安排，無(wú)不可抗力因素，不得拖延工期。乙方經(jīng)常不經(jīng)允許就無(wú)故不上班這種嚴重不守約行為處以罰金100元/天.

　　4、所需制作人員的多少要滿(mǎn)足甲方的工期要求，必須按本公司的規模及預計任務(wù)，確定人員的數量應相對固定，原則上不得中途更換，如遇特殊情況需要更換的，應通知甲方備案，否則出現問(wèn)題由乙方負全責，固定人員應保持在4人以上，以按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)為宗旨。

　　5、乙方人員意外保險：乙方人員必須參加人身意外保險，保險費由甲方承擔，如乙方參加投保的人員不滿(mǎn)一年中途調換或其本人中途離職該本人保險費用由乙方承擔。乙方在承包期內如有工傷事故的，醫藥費、誤工費、賠償等費用由乙方承擔。(乙方工人入廠(chǎng)后應及時(shí)通知甲方辦理入職登記、投保事項。否則工人在未登記的情況下所發(fā)生的任何意外由乙方自行承擔責任)。

　　6、結算制作承包費為固定價(jià)格。不論次結構件加工工藝的難易、構件的輕重，單價(jià)按照協(xié)議價(jià)格執行(后附價(jià)格清單),不得以任何理由抬高工價(jià),以此為由來(lái)拒絕加工,延誤工期由乙方全額承擔賠償損失.

　　7、乙方有義務(wù)對使用的設備負責進(jìn)行定期保養，工具以舊換新，如人為操作損壞或遺失，就照原價(jià)賠償，嚴格控制非生產(chǎn)性支出，以節約為原則。

　　8、乙方必須堅持安全生產(chǎn)原則，設備操作人員必須持證上崗和定員定崗，進(jìn)入車(chē)間必須戴好安全帽。工作中嚴禁亂串崗，如出現因亂串崗或操作不當而造成機械設備故障或損壞的，必須照價(jià)賠償并處以相應的罰款,對所造成的安全事故均由乙方負擔。甲方負責乙方所有生產(chǎn)人員的安全帽,安全帽乙方人員每人每年一個(gè),如有遺失或損壞乙方自負。

　　勞保用品由甲方定期發(fā)放，該費用由乙方承擔。

　　9、板材切割須合理，以節約為原則，不得大料小用，小料不用。并在操作過(guò)程中杜絕焊絲、焊劑、焊條和各種氣體等輔助材料的浪費。

　　10、乙方人員服從甲方的領(lǐng)導和管理。如不遵守國家和地方法律、法規、公司制度，甲方對乙方招聘的人員有權開(kāi)除或辭退，其本人的全部費用由乙方承擔，甲方應提前3天通知乙方，包括勞動(dòng)者本人。

　　11、乙方簽定本合同時(shí)須對所屬人員簽定勞動(dòng)合同，嚴格執行民法典中規定的各項權利和義務(wù)。

　　12、合同簽定前乙方向甲方繳納合同保證金壹萬(wàn)元整.待合同期滿(mǎn)和按約定乙方履行完畢后支付.如合同期滿(mǎn)后,經(jīng)雙方協(xié)商一致需續訂制作承包合同的,該保證金仍留在甲方。

　　13、在合同期內,如乙方在中途違約或提出合同以外的條件,在甲方不能接受或不能滿(mǎn)足乙方的情況下,乙方中途撤走,所有的保證金和加工制作費甲方全部拒付,該責任由乙方全部承擔。

　　14、本合同的簽定本著(zhù)友好、互惠互利、公平、公正、同等的原則。本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，雙方簽字后即生效,有效期一年。

　　甲方：

　　日期：

　　乙方：

　　日期：

鋼結構加工合同14

　　甲方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

　　乙方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》等法律、法規之規定，甲方委托乙方制作加工鋼結構構件，結合工程的實(shí)際情況，經(jīng)雙方友好協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守：鋼構件制作內容質(zhì)為Q345、釀造車(chē)間H型鋼柱約224噸，材質(zhì)為Q345、動(dòng)力車(chē)間H型鋼柱約173噸，材質(zhì)為Q345B，空瓶庫、成品庫H型鋼柱約320噸，材質(zhì)為Q345B，H型鋼加工量約為一道，面漆一道 (面漆為中灰醇酸面漆);

　　一、承包方式：包工包料

　　二、合同價(jià)款及付款方式

　　1、合同價(jià)款：__元/噸(Q345)/噸(Q235)。合計價(jià)款約為人民幣：___。

　　2、結算方式：。

　　3、付款方式：合同簽訂之日甲方交付給乙方定金(約為總價(jià)款的20%)，提貨時(shí)付清所有貨款，定金在最后一次提貨時(shí)結算。

　　4、以上為含稅價(jià)，乙方須提供發(fā)票與甲方。

　　三、交貨地點(diǎn)及時(shí)間

　　1、交貨地點(diǎn)：

　　2、交貨時(shí)間：

　　四、質(zhì)量及驗收要求

　　1、乙方應按照國家現行的.鋼結構制作規范認真加工制作，確保鋼構件達到圖紙設計和鋼結構規范的要求。

　　2、乙方所采購的材料應符合甲方要求，鋼板厚度必須保證在國家標準偏差范圍內所購材料應具有質(zhì)保書(shū)。材料的代用必須經(jīng)甲方認可方可代用。

　　3、鋼構件加工驗收按合同、圖紙及說(shuō)明文件的要求，依據國家現行鋼結構工程施工質(zhì)量驗收規范的規定，由甲方在乙方加工基地進(jìn)行驗收。乙方負責提供所購原材料的質(zhì)保書(shū)和產(chǎn)品合格證，如需第三方檢測報告，甲方應提前通知乙方，檢測所產(chǎn)生費用由甲方承擔。

　　五、其它

　　1、乙方應接受甲方的質(zhì)量監督，在乙方制作過(guò)程中，甲方有權到乙方制作現場(chǎng)進(jìn)行質(zhì)量檢測，發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)糾正。如甲方在現場(chǎng)安裝過(guò)程中因乙方制作原因影響安裝的，乙方應及時(shí)派人整改，其費用由乙方承擔。

　　2、如中途設計變更，甲方應以書(shū)面形式立即通知乙方，因變更帶來(lái)的材料增加及相關(guān)損失由甲方承擔，因甲方原因影響施工進(jìn)度的，工期則相應順延。

　　六、違約責任：按《合同法》相關(guān)規定執行。

　　七、合同糾紛由雙方協(xié)商解決，或由乙方所在地法院解決。

　　八、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。

　　甲方：(蓋章)

　　日期：

　　乙方：(蓋章)

　　日期：

鋼結構加工合同15

　　甲方：__

　　乙方：__

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動(dòng)法》和《建筑工程承包合同條例》及其他有關(guān)法律行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，結合本工程具體情況，雙方達成以下條例：

　　風(fēng)險提示：工作崗位及工作時(shí)間

　　雇員從事的工種和工作實(shí)踐。從事的工種要注明在什么崗位從事什么工作，如電機房的值班電工或大廈照明的維修電工（因為工種不同工資差別很大）；

　　工作時(shí)間包括聘用期限，應注明從何時(shí)起知何時(shí)止；每周工作多少天，每天工作多少小時(shí)；一般每周至少有一天的休息日；按國際慣例，在節假日，雇員應享受所在國家規定的節假日，如所在國國慶、春節等。

　　建議雙方在簽勞務(wù)合同的時(shí)候最好明確約定相關(guān)工作崗位，工作時(shí)間以及勞務(wù)報酬等問(wèn)題，避免之后因履行合同發(fā)生糾紛。

　　一、工程內容

　　鋼結構安裝，甲方負責提供一切材料、輔材及耗材，乙方負責安裝（含工人工資、吊車(chē)費）。

　　二、工期

　　經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，本工程從_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，總工期為_(kāi)____天，如遇不可抗力因素（如戰爭、地震、雨天等），工期相應順延。

　　三、雙方責任

　　風(fēng)險提示：雇主義務(wù)

　　勞務(wù)關(guān)系主要由民法、經(jīng)濟法調整，雙方當事人在不違背法律規定情況下自由協(xié)商，任意性很強，雇主可以與雇員協(xié)商約定相關(guān)義務(wù)；

　　但是，雇主必須按所在國有關(guān)規定提供符合安全生產(chǎn)的場(chǎng)所和必須發(fā)放勞動(dòng)保護費用或物品，如安全帽、手套、濾光墨鏡等；在所在國工作期間，如果發(fā)生疾病或工傷，雇主都應提供必要的醫療和購買(mǎi)必要的藥物。

　　另外，建議雇主應給雇員購買(mǎi)人生意外保險，使勞務(wù)人員在受到意外傷害時(shí)能得到及時(shí)合理的賠償，保險費由雇主負擔。

　　1、甲方提供標準的施工圖紙，如有變更，及時(shí)給予解答，并及時(shí)提供變更圖紙，甲方提供材料堆放場(chǎng)地，配合乙方解決施工中出現的問(wèn)題。

　　2、乙方認真領(lǐng)會(huì )圖紙及設計要求，按圖施工。如需現場(chǎng)復查，可聯(lián)系溝通，但費用甲方承擔，在施工過(guò)程中，乙方要遵守國家的.法律法規，工程質(zhì)量確保合格。

　　風(fēng)險提示：勞務(wù)費用

　　勞務(wù)合同雇員提供勞務(wù)服務(wù)，雇主主需要依據協(xié)議支付勞務(wù)報酬，這里要區別于勞動(dòng)關(guān)系中的勞動(dòng)者除獲得工資報酬外，還需要為勞動(dòng)者繳納保險、福利待遇等；勞務(wù)關(guān)系中的自然人，一般只獲得勞務(wù)費，雇主也不用像勞動(dòng)合同那樣為雇員繳納社保的義務(wù)，是否繳納可以雙方協(xié)商約定。

　　另外，如果是在工作時(shí)間以外加班或上夜班，雇主應付加班費或夜班津貼等相應勞務(wù)費用，并據此作出詳細約定，以免給雇主一方造成不必要糾紛。

　　四、勞務(wù)費用

　　乙方進(jìn)場(chǎng)施工，甲方預付工程款_______萬(wàn)元整，工程完工經(jīng)甲方和監理驗收合格付至總工程款的______%，余款______%作為工程質(zhì)量保證金，一年后付清。

　　五、安全施工

　　乙方工人進(jìn)入工地，必須遵守工地的安全規范、統一安排，自備安全用品，高空作業(yè)必須系安全帶，佩戴安全帽，使用電氣設備要規范，必須安全可靠，特別室外用電要防水、接地，配電箱要配備漏電保護器，以防為主，安全施工，如發(fā)生不安全事故，一切責任由乙方自負，甲方不承擔任何事故責任及經(jīng)濟損失。

　　六、工程質(zhì)量

　　1、乙方對鋼結構工程的安裝質(zhì)量負責。

　　2、乙方必須嚴格按施工圖紙說(shuō)明文件和國家有關(guān)規范、規程、標準的要求安裝施工。

　　3、乙方應按鋼結構工程質(zhì)量要求發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通知甲方。

　　4、工程保修期為_(kāi)____年，在質(zhì)保期內，如有工程質(zhì)量問(wèn)題乙方應給予及時(shí)維修。

　　七、違約責任

　　按合同約定的工期完工，每延誤工期一天，須向甲方支付本合同總價(jià)款_____%的違約金。

　　八、爭議解決方式

　　1、本合同在履行過(guò)程中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向____________人民法院起訴。

　　2、本合同一式____份，甲乙雙方各執____份，工程結算完畢，付清工程款項后，合同自動(dòng)失效。

　　甲方：__（簽章）

　　法定代表人：__